当前位置:范文派>合同范本>施工合同>弱电施工合同

弱电施工合同

时间:2020-06-02 08:01:40 施工合同 我要投稿

弱电施工合同范本

  现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家收集的弱电施工合同范本,欢迎大家分享。

弱电施工合同范本

弱电施工合同范本1

  甲 方:_________ 乙 方:_________

  地 址:_________ 地 址:_________

  电 话:_________ 电 话:_________

  联系人:_________ 联系人:_________

  传 真:_________ 传 真:_________

  邮 编:_________ 邮 编:_________

  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________

  3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间

  工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额

  本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

  六、结算方式

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任

  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

  乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式

  本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  相关的合同范本?施工分包合同?房屋建筑装修施工合同?钢结构施工合同?家装施工合同?施工监理合同?油漆施工合同?维修施工合同?广告牌施工合同?景观施工合同十一、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

  法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________

  地 址:_________ 地 址:_________

  开户行:_________ 开户行:_________

  帐 号:_________ 帐 号:_________

  签约地点:_________ 签约地点:_________

  签约时间:_________年___月___日 签约时间:_________年___月___日

弱电施工合同范本2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)大连通罗科技有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,共同遵守。

  工程概况

  工程名称:

  建设地点:

  第二条 工程内容及承包范围

  工程内容:计算机网络安装工程、集团电话安装工程、卫星电视安装工程、安防监控安装工程。

  承包范围:按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。

  设备安装开工和竣工期限

  本承包工程的开工日期为甲乙双方签订合同之日起,竣工日期为工程开工后21日内结束。

  遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做调整。

  重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化,并经甲方书面确认;

  甲方书面通知的计划工期改变;

  不可抗力;

  第四条 承包方式、造价及造价调整

  承包方式:采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计,并达到甲方要求,若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。

  2、 本工程总造价:

  人民币(大写) (详见方案)

  3、 发生下列情况之一时,经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价:

  (1) 由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容;

  (2) 应甲方要求单项设计变更增减费用在¥20xx元(不含20xx元)以上;

  (3) 不可抗力;

  发生以上情况时,乙方应在3个工作日内,及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方,甲方应在收到报告后5个工作日内给予答复。

  (4)除合同另有说明外,本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。

  第五条 双方责任

  甲方责任:

  1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。

  2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。

  3、开工前向乙方进行现场情况交底,提供施工场地的有关情况,以便乙方进行施工工作。

  4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。

  5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划,组织工程竣工验收。

  6、负责现场的协调管理,定期召开生产协调会。

  7、负责甲方验收移交后的成品保护。

  乙方责任:

  1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划,书面报甲方审核确认后严格执行。

  2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人,根据合同规定处理现场有关事宜,项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会,并代表乙方做出决定。

  3、工程未经验收、交付业主使用之前,做好成品保护工作。

  4、自全部工程竣工验收合格之日起,乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证,如发生任何质量问题,由乙方全权负责。

  5、乙方未履行上述各项义务,造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须承担全部责任。

  6、不得损坏其他单位的施工内容,如有损坏乙方负责赔偿。

弱电施工合同范本3

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程地址:杭州市西湖区西斗门路20号楼2H

  2、工程款结算方式:工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整),具体详见清单。付费流程如下:

  备注:如需开具发票,另加6个税点,即823元(计算方式13710元x6%=823元)。

  二、关于工程质量及验收的约定

  1.本工程执行 建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。

  2.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  三、纠纷处理方式

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

  四、合同的变更和解除

  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  本合同一式 份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

弱电施工合同范本4

  为明确责任,保障双方利益,保证工程的`顺利进行,甲方与乙方经过友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,根据本工程的具体情况,于 年 月 日在 签署本合同。

  鉴于:

  1.甲方委托乙方负责 工作。

  2.乙方承诺按照甲方的要求,依据甲乙双方确认的合同价格,在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作,图纸范围内如有错项、漏项,概由乙方自行承担。

  3.乙方作为有经验的承包商,在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、 (总承包工程)项目的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬(雨)季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素。

  甲乙双方达成如下协议:

  1.工程概况

  1.1.工程名称:

  1.2.工程地点:

  1.3.承包范围:

  1.4.本工程采用总承包方式,包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修。

  1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包,乙方若拟对部分工程采取分包,须上报甲方,征得甲方书面同意后方可实施,并实行分包对乙方负责,乙方对甲方负责的责任制。由乙方对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

  2.工期及施工进度

  2.1.本工程绝对日历工期为 日,

  开工日期: ;

  竣工日期: 。

  以上日期如有变化,以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。

  2.2.以上工期已充分考虑可能出现的除双方约定的不可抗力外各种外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。

  3.合同价款

  本合同为固定总价合同,合同总价为 元(大写: )。

  4.质量标准

  本工程质量标准:合格。

  5.附则

  5.1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明。

  5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。

  5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的委托代理人签字,加盖甲乙双方公章,且乙方向甲方提交履约保函后生效。

  5.4. 本合同一式 份,甲方执叁份,乙方执 份,具有同等法律效力。

  发包方(公章): 承包方(公章):

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  法定代表人(或授权人): 法定代表人(或授权人):

  主管领导: 主管领导:

  经办人:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  年 月 日 年 月 日

弱电施工合同范本5

  合同编号:_________

  甲 方:_________

  联系人:_________

  乙 方:_________

  联系人:_________

  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________

  3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间

  工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额

  本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

  六、结算方式

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任

  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

  乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式

  本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  十、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

  法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________

  签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________

  弱电安装施工合同范本2

  甲方委托乙方完成工程的施工安装任务,双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同

  一、 施工责任

  1、工程队独立自主,完成分包下去的工程,施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长,工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。

  2、施工任务承包后,施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工,不得偷工减料,减少工艺流程。

  4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用,将由工程队承担,工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。

  5、施工过程中,施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。

  1. 甲方责任:

  提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等;

  提供穿线所需的文档,包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;

  对布线提供技术支持,并进行现场监督,如发现问题及时向乙方提出整改意见,如乙方不能及时整改或不能履行合同,甲方有权单方面中止合同;

  2. 乙方责任:

  自备穿线所需的辅材和工具,包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。

  严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好,如有更改要通知甲方负责人。

  乙方自行做好成品的保护工作,发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理,所发生的费用由乙方负责。

  乙方施工人员食宿自理,出现安全事故责任自负。

  二、 付款方式

  1、工程完成50%以上支付工程款50%,付 7,500 元

  2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%,付 6,750 元

  4、系统正常运行三个月支付工程款的5%,付 750 元

  三、 设计

  1、 甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向),并负责交底工作.

  2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.

  四、 工期

  从 年 月 日起至 年 月 日止,总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整,因甲方因素拖延,工期顺延,乙方可以向甲方提出延误人工费补偿,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费100元/天

  五、 施工安全

  在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的一切后果由乙方自己负责。

  六、 工地现场管理

  1、 现场禁止使用明火。

  2、 现场禁止吸烟。

  七、 维修

  1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

  2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(断电,掉落,主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

  八、 合同争议

  1、 出现争议甲乙双方先协商。

  2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

  九、 施工安装要求

  1、 弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。

  2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。

  4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。

  5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有30%的空间预留。

  5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-XX进行施工。

  6、我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

  8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

  11、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

  12、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,业主所有的物品未经许可,不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。

  甲 方: 乙方:

  签 章: 签 章:

  签约日期: 签约日期:

【弱电施工合同范本】相关文章:

1.弱电监控施工合同

2.弱电综合布线施工合同

3.弱电工程合同范本

4.施工合同范本

5.小型施工合同范本

6.打井施工合同范本

7.标准施工合同范本

8.水利施工合同范本

上一篇:施工合同 下一篇:施工合同