施工承包合同 15篇
随着法律观念的深入人心,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的施工承包合同 ,欢迎阅读与收藏。
施工承包合同 1
工程发包人:__________________(甲方)
施工劳务承包人:__________________(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务承包人资质情况
资质证书号码:__________________
发证机关:__________________
资质专业及等级:__________________
复审时间及有效期:__________________
二、工程概况及劳务承包内容
工程名称:__________________
结构:_________,规模_________㎡,层数:_________
工程地点:
劳务承包内容:
三、工程承包施工期限
开始进场施工日期:_________年____月____日,竣工日期:________年____月____日,总日历施工数为________天。
四、质量标准
按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准,本工程必须达到质量评定等级。
五、图纸
甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天,向乙方提供施工图套,以及本合同工作有关的标准图套。
六、工程发包人(甲方)的义务。
(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用
1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:
2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。
3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:
5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施,其交验要求与保护责任为:
(二)按时提供图纸,及时交付应供的各种合格建筑材料和设备,保证施工需要。
(三)按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
七、劳务承包人(乙方)的义务
(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自转包、分包,自觉遵守法律法规及有关规章制度。
(二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
(三)自觉接受甲方和政府有关部门的.管理、监督和检查。
(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。
八、安全施工与检查
(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用,由乙方承担。
(二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。
九、事故处理
(一)发生事故伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门,并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
(二)乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相应规定处理。
十、劳务报酬
(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费),劳务报酬共计元。
(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)
十一、工时及工程量的确认
(一)采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
(二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的,由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
十二、劳务报酬的中间支付
(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,甲方与乙方按下列方式支付:
1、合同生效即支付预付款元。
2、中间支付
第一次支付时间为________年____月____日,支付________元。
第二次支付
时间为________年____月____日,支付________元。
(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的,甲方与乙方约定支付方法为:
十三、施工验收
乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收,甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已完成了本合同约定工作,但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致甲方的相关损失。
十四、违约责任
如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况,应承担违约责任,并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。
十五、争议
甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。
十六、合同解除
(一)如一方违约,并承担违约责任后,另一方可以要求解除合同。
(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行,甲乙双方可以解除合同。
十七、合同终止
甲乙双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。
十八、合同份数
本合同一式份,由甲乙双方各执一份,送镇(乡)村镇建设管理所和各一份。
十九、补充条款
二十、合同生效
合同订立时间:________年____月____日。
合同订立地点:________________
本合同双方约定后生效。
甲方:工程发包人 乙方:劳务承包人
住所:____________住所:____________
电话:____________电话:___________
施工承包合同 2
甲方:
乙方:
为了搞好农村公路基础建设,改善农村农民生活条件,经上级批准,决定为透山村水泥路面实施硬化工程,资金缺口部分由透山村补贴自筹,为确保道路硬化工程质量,并按期完成硬化任务,经甲、乙双方协商,签订本施工合同,条款如下:
一、工程名称:
透山村道路硬化工程
二、工程地点:
朱阳镇透山村
三、工程数量:
1.3km
四、工程质量要求:
严格按照《公路水泥砼路面施工技术》规范及设计要求施工。
五、施工期限:
本工程从签订合同之日起,工程为30天竣工。
六、工程款的计算________元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。
七、工程款的结算:
交通计划资金由交通部门实施,交通资金每公里15万元,其余缺口资金由透山村自筹解决。
八、付款方式:
工程计划资金按上级部门拨付给甲方的实际情况及时拨付给乙方,自筹资金在工程开工时,付5万元生活、机械设备费用,工程完成1000米时,付10万元,等全部硬化完工后,甲乙双方自验合格,余款部分一次性付清。
九、甲、乙双方的'责任
(一)甲方责任
1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷,甲方必须及时处理,所需用经费由甲方负责。
2、乙方在施工期间如有违章作业,甲方有权让其整改。
3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求,进行质量把关。
4、配合乙方做好施工安全工作。
5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系,不能影响乙方机械设备的正常用电。
6、工程完工后,合同乙方对全部工程进行自检,并积极配合上级部门做好峻工验收工作。
(二)乙方责任
1、乙方在施工中所需要的设备由乙方自己筹备。
2、乙方在施工中一定要服从管理,严格施工,听从交通主管部门安排。
3、乙方按合同施工,确保质量,主动接受甲方监督,必须安全操作。
4、在施工期间,一切安全由乙方负责,与甲方无关。
5、积极配合甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。
以上是道路硬化施工合同,望甲乙双方互守信用,本合同一式三份,甲乙双方各持一份,存档一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工承包合同 3
发包人(全称):____________
承包人(全称):____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:____________
工程地点:____________
工程立项批准文号:____________
资金来源:自筹
二、工程承包范围
承包范围:建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运(但桩间挖土、凿桩头、基底清槽由承包人完成)、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、外墙涂料、栏杆、百叶工程等发包人需要单独发包的.工程。
三、合同工期
05#地块多层工期:开工时间_________年_________月_________日,竣工时间_________年_________月_________日,总工期_________天(自工程具备基底清槽施工条件之日起算)。
05#地块17层工期:开工时间_________年_________月_________日,竣工时间_________年_________月_________日,总工期_________天(自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。
05#地块33层工期:开工时间_________年_________月_________日,竣工时间_________年_________月_________日,总工期_________天(自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。具体开工时间以监理公司发布的开工令为准。
四、质量标准
工程质量标准:达到国家建筑工程施工质量验收规范的合格要求。
五、合同价款
金额(大写):_________(暂定)_________仟_________佰_________万_________元整(人民币)
金额(小写):____________¥:____________万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、本合同专用条款;
3、本合同通用条款;
4、中标通知书;
5、投标文件及其附件;
6、标准、规范及有关技术文件;
7、图纸;
8、工程量清单;
9、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:_________年_________月_________日
合同订立地点:____________
本合同双方约定合同双方签字并盖章后生效。
发包人:(公章)____________
住所:____________
法定代表人:____________
委托代理人:________________________
电话:____________
传真:____________
开户银行:____________
账号:____________
邮政编码:________________________
鉴证意见:____________
鉴证机关(章)____________
经办人:____________
____________年____________月
承包人:(公章)____________
住所:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
电话:____________
传真:____________
开户银行:____________
账号:____________
邮政编码:____________
审查意见:____________
审查机关:
经办人:________________________
____________年____________月____________日
施工承包合同 4
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
为了确保本工巢全、优质、高速、低耗、顺利地按建设方合同工期提前完成施工任务,双方依照有关建筑工程承包条款和《经济合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行规,本着公平、公正、自愿和诚信的原则,甲、乙双方就株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安施工事项协商一致、签定本合同,共同遵守以下各项条款。
一、承包范围:
甲方将株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安分项工程托乙方施工。
二、承包方式、单价及内容:
1.承包方式:包工不包料。
2.承包单价:按建筑面积22.2元/m2计算。
3.承包内容:按照施工图及设计变更,包安全、包质量、包机械、包文明施工、包设备、场内材料运转,一次性包干、不存在另外签补计时工。塔吊、施工电梯由甲方负责,吊料和其他一切机械及加班自用的照明等均由乙方负责。
三、质量技术及要求:
严格按照设计图纸及国家现行施工规范及验收标准验收,为保证达到优质工程,各工程、土建与水、电要相互配合,各道工序严把安全、质量关,将安全质量放第一位。
四、安全:
1.安全防范是本工程的重中之重,乙方必须遵守安全操作规程和项目部规定,做好安全防范、安全教育、确保安全施工,杜绝一切事故发生。
2.乙方所造成的一切安全事故的责任及费用均由乙方承担。(不可抗力的在外)乙方负责购买班组人员的个人保险。
五、文明施工:
文明施工是安全的保证,施工中使用的材料及进场材料必须码堆整齐,用材必须合理,保证先计划后使用的原则,不准材小用、长材短用及乱拿乱配,不准用电烧水、做饭。如经发现,每次罚款200元。
六、工期:
工期自年月开工,至年8月30日封顶工程主体验收。
七、进度要求:
20xx年3月完成1层、4月完成3层、5月完成4层、6月完成4层、7月完成5层、8月完成5层。
八、付款方式:
工程完成至第十八层为第一次付款时间,按已完成工程的70%付款,从第十九层起至主体工程封顶验收,按已完成工程的.70%付款,本工程砖砌体完工后再结付20%。余款(10%)在本工程竣工验收结算后壹个月内付清。
九、甲方权力及义务:
1.及时提供图纸及设计变更和技术交底。
2.保证材料供应、按合同规定付款。
3.不得无理安排及违章指挥。
4.甲方对乙方未能达到质量进度要求及违合同条款,甲方有权无条件解除合同,将乙方清退。
十、乙方权力及义务:
1.遵守建设方及项目部制定的各项规章制度,服从指挥、安排、监督。
2.不得违章操作及损坏工程成品,不得有任何偷盗行为,如有偷盗行为加倍处罚。
3.甲方付给乙方的工资,乙方应保证发放到民工手中。
4.乙方违操作规程,或达不到验收标准而造成返工,浪费的材料、人工等均由乙方承担责任。
5.乙方必须提供劳务人员的`身份证、计划生育证及特种作业人员的操作证等给甲方办理有关手续。
6.乙方施工班组长必须坚守岗位,不得擅自离开岗位。有急事必须事先请假,否则按不到岗位时间诸计算每人每天扣罚金200元。
7.本工逢年过节以及双抢均不停工,否则按缺岗人数计算每人每天扣罚金150元。
8.乙方必须搞好生产、生活的公共环境和个人卫生,如发生有违公共道德、破坏公共环境卫生和不文明的行为,每次扣罚金150元作卫生费。
十一、其他事项:
1.乙方必须遵纪守法,如违国家的法律法规,报造成的一切后果均由乙方负责承担。工程质量、安全、文明施工达不到要求,按总价的5%罚款。
2.甲方负责安排住宿。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工承包合同 5
工程名称:
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
为了更好地完成同安泰吉运动器材厂房工程施工任务,本工程水电施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责,以保证工程质量和安全生产,并顺利按期完成施工任务,本着双方自愿原则,经双方协商,签定本施工合同,望共同信守执行。
第一条:承包范围
甲方施工范围内同安泰吉运动器材厂房工程的所有水电施工项目。
第二条:承包方式及承包内容
承包方式为包工包料,具体承包内容包括:
1、水电施工人工费;
2、水电施工材料:包括给、排水管、避雷材料、预埋电管及电缆线;
3、水电施工机具:包括弯管器、万用表、手电锯、切割机、电钻及其它手工工具;
4、照明用具:碘钨灯、灯管、电源线。
第三条:承包单价
按总价的8%做为承包总价,合计人民币万元(2241万元*8%=万元),大写:人民币壹佰柒拾玖万贰仟捌佰元整。
第四条:工程量结算及付款方式
1、工程量按施工图纸及变更单(包括设计变更单、工作联系单)计算;
2、工程量每月25日前结算一次,由项目部预算人员根据每月完成情况如实结算(每月结算时限为月初至月底),并开具结算单,交给施工负责人,由施工负责人开具分项工程签证任务单,经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后送交项目财务人员进行工资结算;
3、工程款每月支付一次,当月工程款在下月底之前支付其80%;(乙方应把该款首先解决工人的工资,并向甲方提交本班组工人签字的工资表,在甲方监督下发放工资)
4、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已施工完的水电总价款的90%,剩余款项在本工程所有水电工程完工后三个月内结算付清;
5、乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费,甲方在每月工资结算时由项目财务人员直接扣缴。(如乙方付材料发票给甲方,甲方不得收取劳务费)
第五条:施工材料及劳动力要求
1、本工程为包工包料,施工所需材料均由乙方自行购买,乙方必须根据本工程合同,采用合格建筑材料,若本工程有指定品牌,乙方必须购买合同指定的品牌;
2、施工期间乙方必须保证不影响土建工程施工进度,合理安排相应数量的水电工人进场施工;
3、乙方的施工进度无法满足施工要求时,必须按项目部的要求加派水电工人进场施工;如遇砼浇筑时,乙方必须安排至少一个水电工人进行护管工作。
第六条:双方职责
一、甲方职责:
1、负责现场总体协调指挥,监督并指导乙方在施工质量、安全、工期、材料使用、文明施工等方面的管理。
2、制定进度计划并下达给乙方施工人员。
3、对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。
4、提供施工用电、用水、垂直运输机械、外脚手架。
5、提供雨天施工所需的雨衣。
6、按合同约定支付乙方进度款。
7、给乙方施工人员提供生活住宿、食堂及卫生设施。
二、乙方职责:
1、遵守现场纪律和规章制度,上岗人员须持证上岗并佩带工作证;
2、服从甲方施工安排,保证有足够的人力来完成本工程施工任务,不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。
应自备劳保用品(包括防护眼镜、雨鞋、手套、口罩等)以供自己班组工人安全使用。安全帽由项目部统一配置,费用由乙方承担;
3、服从甲方的现场指挥与管理,严格按水电施工方案施工,负4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
第七条:工程质量要求
(略)
第八条:施工进度要求
责本班组的现场施工组织与各项管理工作,按期保质保量完成施工任务; 不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活、生产现场,一经发现每次处以50元的罚款并立即清出现场,如不自觉清出的将交由公安机关处理; 按劳务管理要求自行组织施工工人,按期发放工人工资; 负责本班组工人的安全教育、日常检查和整改等安全管理工作; 自备水电施工所需的施工机具、手工工具及照明灯具; 按合同约定组织水电材料进场; 按现场要求做好文明施工及成品保护工作; 负责由于自身原因造成的质量缺陷的处理及费用。负责本班组工完场清工作。
负责本班组施工所产生的建筑垃圾的及时清理和清除,并及时运至地面指定位置; 工人进场立即到项目部办理登记手续,领取项目部统一规定的黄色安全帽、出入证,其费用由乙方承担,结帐时甲方财务直接扣回; 负责砼施工过程中的护管工作;按现行施工规范及项目部水电施工方案施工; 按现行验收标准,水电施工质量必须达到合格等级。乙方应组织和准备足够的水电材料、施工机具及施工人员,保证按甲方进度计划组织施工; 晚上必须加班施工至22︰00; 具体进度安排由项目部根据实际情况确定,乙方必须无条件服从。
第九条:施工安全要求及约定
1、乙方应严格按现行《安全操作规程》组织施工,服从甲方的现场安全管理。杜绝违章指挥、违章作业行为。
2、凡因乙方的原因引起的安全事故,乙方应承担其经济法律责任。由于非乙方原因引起的安全事故,甲方负责协调由责任方负责赔偿损失。如发生意外安全事故,按单项医疗费计,叁仟元内由乙方自理,超出叁仟元以上的部分由甲方负责70%,乙方负责30%费用。若发生乙方原因造成的伤残、死亡事故,双方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故,由甲方及责任方各承担一半费用(包括相关部门的罚款)。
第十条:生活设施的使用管理
1、生活设施由甲方统一安排与管理,乙方必须无条件服从。生活设施供施工人员使用,非本工地施工人员禁止进驻使用。
2、甲方统一办理食堂,乙方不得私自起炉灶,违者予以罚款。
第十一条:奖罚条款
1、工期奖罚:乙方未能按甲方进度计划完成施工者,每拖延一天,处罚1000元,属于甲方引起的拖延由甲方负责。
2、质量安全奖罚:
1)施工质量未能达到本合同约定的.质量标准时,甲方将给予乙方承包总额5%的罚款处罚;
2)施工中若乙方不按甲方的要求整改质量安全隐患,甲方有权按《项目部质量安全管理办法》给予处罚,并采取必要的措施来确保整改落实。
3、乙方施工中应注意爱护公物、成品,凡现场发现损坏施工机具等不良行为者,甲方可给予处罚:
1)由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的,按市场材料价格赔款。
2)甲方交给乙方使用的施工机具,乙方应妥善保管。凡是乙方人为故意损坏者,除责令修理完好外,还给予罚款。
3)凡盗窃材料、施工机具者,除予罚款外,并视情节移交当地公安机关处理。
4)损坏建筑成品、半成品者除承担返工和赔偿费用外还给予罚款。
4、未按厦门劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件受到有关部门处罚者,乙方自行承担受处罚的费用,乙方不得有异议。
5、对甲方要求乙方整改、处理的事宜,乙方不能按甲方要求的进度、质量及安全文明施工管理要求组织施工,甲方有权单方终止合同,清理退场,另派施工队伍进场施工,工程款按实际完成量和承包单价的80%结算,余额部分作为另派施工队伍进场费用。
第十二条:其它约定
1、本工程水电施工期间,若发生连续停工超过三个月,如甲方向建设单位成功索赔有关停工造成的经济损失,乙方应享受相应的赔偿金;
2、乙方未尽到相应职责,甲方另外派人完成时,所花费用按三倍扣罚,结帐时甲方直接扣回。
3、甲方安排乙方完成的承包内容以外的工作,按点工结算,点工单价为100元人民币/工日,每工日均按8小时计算。点工款项随当月工程款一起结算并支付,每月点工款按100/%支付,不留余额。
4、由于甲方原因造成乙方损失的,按实际情况以点工补偿,点工补偿数额视具体情况双方协商确定。
第十三条:本合同自签订之日起乙方应在三天内组织满足施工要求的足量水电材料进场,并组织满足施工要求的足量的施工人员作好准备。
施工人员具体进场时间由甲方另行通知,乙方必须按时进场,水电工程全部完工后一星期内,乙方施工人员及剩余水电材料必须全部退场。
第十四条:违约责任
本合同自双方签订之日起生效,甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自职责及合同约定,如一方不全面履行自身职责及合同约定即被视为违约,违约一方应向对方赔偿壹万元人民币及因其违约引起的相应经济损失,并承担法律责任。
第十五条:合同的终止及终止条件
1、双方履行完各自的责任和义务后,本合同自行终止。
2、一方违约并经协商无效后本合同自行终止。
第十六条:未尽事宜
双方在施工过程中另行协商解决。
第十七条:本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
签字时间: 年 月 日
签字时间: 年 月 日
施工承包合同 6
甲方:
乙方:身份证号
为使香榭公寓工程能保质保量的顺利进行,本着平等互利,协商一致的原则,结合本工程的实际情况,经双方友好协商,达成以下协议,供双方执行。
一、工程概况
1、工程名称:香榭公寓
2、3楼(4楼单价另定)。
2、工程地址:____市车站南路
3、建筑面积:按图纸实际建筑面积计算
二、承包形式
清工大包(包括自备机械),单价一次包定,自负盈亏。
三、承包单价
按建筑面积结算(所有机械费已包括在单价内)每平方90元人民币(原定承包单价为80元平方,因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方,经协商单价增加10元平方,假如业主的原因取消外墙面砖,则承包单价仍为80元平方)。
四、承包范围及具体内容
承包范围:甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班组施工完成的工作。
具体内容:砌砖,砼浇捣及保养,保温板的铺贴,钢丝网的安装,抹灰,面砖铺贴,楼地面清理及装修,剪力墙封板前的墙内清理,现浇平板上钢筋上的砼桨处理,止水条(带)安装,楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润,后浇带内的清理、接头处理、止水条安装砼浇捣,室内外回填土方,场地内所有的临时设施,零星工程,文明施工用工,验收前的清理等均由乙方负责施工。
五、付款方式(主体工程按30元平方作为计算依据,装饰工程按60元平方作为计算依据)
0.000以上五层开始付款,按实际完成工程量的70%结算;五层以上按每五层支付一次,按实际完成工程量的70%结算;待主体工程砌筑完成,中间验收合格后一个月内付主体单价总工资的80%,二个月后,付清剩余的20%;装饰工程按月计算,按实际完成工程量的.70%结算;经项目部专职施工员、项目经理审批同意后,在下月15号左右支付,领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科;余款待竣工验收后____月内付清,甲方在此付款条件下,乙方必须付清每位职工的人工工资。
六、质量
外墙保温板采用D型机械固定单面钢丝网架施工,外墙面砖面积0.01㎡块,施工时,严格按照国家有关施工规范及____省质量标准要求,按照设计图纸要求保证合格工程一次性验收通过,不得因质量问题出现停工、返工现象,如由乙方原因造成的质量问题,乙方应无条件返工,使工程达到合格,返工的一切费用(包括材料费、人工费及由此造成的检测费等)均由乙方支付,并处罚款10000元次,另业主及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。
七、安全
乙方必须严格执行国家、地方及甲方有关安全规范,做到提前预防,事中控制,事后处理,分清责任。进入施工现场必须戴安全帽。如乙方违章指挥,违规操作所造成的安全事故一切经济损失及责任,有乙方承担。班组必须专派兼职安全员一名,报项目部安全科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于安全科,如不上报者所有的责任均由乙方自负。乙方平时施工应注意安全,并严格按有关安全操作规程的规定进行施工,对施工人员定时进行安全生产的教育,并对施工人员进行人工伤亡保险,若发生伤亡事故,根据伤亡事故的责任进行区分和处理,在5000元范围内由乙方自行承担,超出部分乙方承担70%。
八、工期
乙方必须按照项目部所制定的施工进度计划进行施工,保证完成施工进度计划表中本承包范围内的所有工作。如本班组造成延误工期,影响其他班组正常施工每天罚款元以此类推。
九、文明施工
1、乙方必须遵守工地有关规定,每道工序必须做到工完场地清,材料用多少拌多少,不得随意浪费材料,特别是面砖及保温板等易碎材料,如有浪费,三倍材料价赔偿。
2、工地内严禁打架、斗殴、赌博,一经发现罚款1000元次,劳务队长与相关负责人各处罚1000元次,罚款单在当期发放的工资中扣除。
3、工地内,未经甲方同意,乙方不得擅自留宿非本工地人员,如发生意外事故,一切后果自负,并承担由此产生的一切后果。
4、甲方若资金一时周转困难,不能按时发放,延迟几天时,工地内乙方不得擅自停工,出现停工罚款5000元天,在合同价款中扣除。
5、乙方必须做到文明施工,工地内严禁大小便,如发现则罚款100元次并清扫场地一遍。
6、工地内应时常清理,如有检查,应随时清理、打扫施工场地。
十、甲方提供机械设备
1、搅拌机一台,每层配电箱一只。
2、甲方提供塔吊、吊笼。
3、配电箱以外的电线、分箱由乙方自理,泥工班组所需使用的一切机械及其他工具均由乙方自备。
十一、违约责任
1、乙方施工部分不得自行转包,否则因此产生的后果由乙方负责。
2、由乙方原因造成现场管理不达标或者施工过程中不能保证工程质量和进度要求,甲方有权要求乙方无条件撤出工地,并终止合同,按已完成合格工程质量的70﹪给予结算清退。保证金不退。
3、乙方不服从甲方管理人员的管理及要求,按项目部的通知为准,每次罚款5000元人命币。
十二、甲方责任
1、根据工程总进度计划的要求确定乙方施工的合理期限。
2、负责协调乙方于其他各方工作间的关系。
3、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全技术交底并督促施工。
4、负责监督和检查乙方在施工期间的活动和工程质量,如发现问题,有权提出纠正整改措施。
5、安全帽有甲方统一购买,其费用由乙方承担。
十三、乙方责任
1、乙方必须根据甲方的施工进度计划,合理安排施工人员保质、保量按时完成施工任务。
2、为了加强现场管理力度,乙方必须向施工人员进行质量安全技术交底,对施工人员进行质量安全教育,进场做好三级安全教育。
3、在施工过程中,乙方应及时做好落手清工作。
4、在施工过程中一旦发现问题应及时整改。
5、假如业主要求取消外墙面砖,则外墙粉刷乙方必须按施工规范施工。
6、乙方应协助甲方安全员工作。放样时派一名专职人员配合施工员放线。
7、乙方不得录用没有身份证、童工、老人、残疾人、疾病携带者在工地施工。
8、乙方负责人必须驻工地现场监督施工,外出有事必须经工程负责人请假同意后离开。
9、乙方在施工期间由于工作原因,辞退施工人员须结清的工资由乙方自行支付。
10、乙方施工人员不得酒后、赤膊、穿拖鞋上班,一经发现每人每次罚款100元,不戴安全帽不准进入施工现场,发现一次不戴安全帽罚款50元,不扣安全带每次罚款20元,罚款单在当月支付工资款中扣除。
11、乙方必须做好成品保护。
12、乙方施工人员必须遵守甲方制定的各项规章制度与章程,服从甲方的统一安排。
13、乙方施工人员不得直接要求甲方发放工资。
14、乙方必须保证施工人员正常参加施工,必须与施工人员签订劳务合同,每位施工人员的身份证复印件及劳务合同各一份上报项目部备案。
十四、附则
乙方内部发生的任何经济纠纷均与甲方无关。
十五、本合同未尽事宜,双方协商解决,若有争议由公司仲裁。
十六、本合同一式三份,甲乙双方各一份,财务科一份,双方签字后生效,结清全款后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
施工承包合同 7
发包方:________________
承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规
,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:____________
二、建筑面积(工程形式):____________
三、施工地点:________________
四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:________
六、工程质量标准:________
七、工程价款:共计人民币元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的.保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方:承包方:
委托代理人:委托代理人
施工承包合同 8
发包方:_____________(甲方)
承包方:_____________(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
工程名称:_____________桥梁工程。
工程地点:_____________。
工程工期: _____________天。
第二条:承包范围
_____________桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条:承包方式
本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条:双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按_____________元/人.次罚款,在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。
第五条:材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的.质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作,对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续,并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
5、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款,情节严重者,将重罚。
6、乙方必须按照设计及规范要求施工,否则所增加的一切费用由乙方全部承担。
第六条:合同价款及付款方式
1、 合同综合单价:
模板施工:_____________元/m2。
混凝土施工: _____________元/m3。
砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面):_____________元/m2。
钢筋制作安装:_____________元/t。
上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业,本工程实行闭口包干,施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。
2、付款方式
本工程无预付款。每月_____________日验收合格后,按完成的合格工程量结算_____________%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
第七条:工期
1、 工期_____________天为控制目标。
2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意,应严格执行。
3、乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天_____________元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。
4、工程一经验收通过,乙方必须在_____________内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。
第八条:安全施工和文明施工
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议,作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象,损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象,甲方将根据情节严重程度给予每次_____________元罚款,罚款在当月工程款中扣除。
4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时,甲方有权令其整改,并将对其处以相应罚款。
第九条:质量要求
1、本工程质量等级要求为优良,未达到100%优良,甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作,甲方现场管理人员当场罚款,金额视情节轻重确定,并将在当月的工程款中扣除,
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。
当乙方不能满足甲方的施工要求时,甲方将有权终止合同并责令其退场,同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场,甲方不再支付任何费用。
其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式_____________份,双方各执_____________份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表:_____________
乙方代表:_____________
签订时间:_____________
施工承包合同 9
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方将北斗星城的灯具照明工程(含增加部分)承包给乙方施工安装,合同的总金额19。5万元(含安全措施费)。
二、付款方式:甲方根据乙方的实际进度付进度款,在10月2日安装完成时付总合同款的40%,余款60%在验收合格后一次性付清。
三、施工总工期为18天,从20xx年9月15日开始到20xx年10月2日竣工,乙方在约定的时间内必须保质保量的全部完工。在甲方灯具材料按时到场的前提下,由于乙方的'原因延误工期,或者质量达不到设计要求,乙方必须承担甲方的经济损失责任。
四、乙方在施工过程中一定要注意安全,切实做好防护措施,确保施工人员的安全,如果乙方在施工过程中发生人员意外伤害事故,由乙方自行承担,甲方概不负责。
五、本合同一式贰份,经双方签字后生效。
甲方:
乙方:
年月日
施工承包合同 10
甲方(劳务发包方):
乙方(劳务承包方):
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《民法典》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:
工程名称:
工程内容:
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:
箱体规格:1600x700x240,单价:元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:
喷头类型:下喷,单价:xx元/只
3.消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(元/米)。具体单价如下:
探头单价:元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约xx米),不计配件等其他安装费用。共计xx元,土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开DN150洞,单价:xx元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付xxx给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计xx元。
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计xx元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的`施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份,双方各执一份。
甲方代表(签字):
乙方负责人(签字):
施工承包合同 11
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定,结合村道公路建设工程的具体情况,甲、乙双方就该合同段公路工程,在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称:徐家镇胡家沟村村道路建设。
2、工程地点:胡家沟村泥结碎石路途经,四、六、七、八社,终点为西河坎,公路总长1.53公里。
二、工程承包范围及内容
该段路基泥结碎石路面,要求路基平整。宽度3.25米,涵洞7处、水沟均由乙方负责。削岩、降坡,由乙方负责。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。
四、工程造价
根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币壹拾万零叁佰陆拾捌元整
五、工程施工工期
本合同施工工期为120天,(雨天除外),20xx年9月17日开工,于20xx年1月 17日竣工。
六、甲、乙双方的权利,义务
1、甲方的主要权力、义务。
(1)甲方的主要权利
派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
(2)甲方的主要义务
①甲方接到乙方验收申请后,3天内组织有关人员进行验收,否则损失由甲方负责。
②负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。
2、乙方的主要权力、义务
(1)乙方的主要权力,开工前按约定领取工程起动款叁万元,¥30000.00元,中途付总工程的款1/2,完工后全部付清。
(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。
(3)严格按照施工规范进行施工,保证工程质量。在施工过程中,如有人为阻挡,人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。
(4)制定安全技术措施,承担安全事故所发生的`费用。
七、违约责任
本合同签字盖章后生效,双方都要认真履行合同条款,如一方有违约行为,则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金),并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。
八、附则
1、本合同一式贰份,合同双方各执一份。
2、合同双方代表签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。
甲 方:
乙 方:
签订日期:
施工承包合同 12
甲方:___________
乙方:___________
甲方根据20xx年度施工生产计划的安排,决定将宇阳小区住宅楼c座电气专业分部工程分包给乙方施工。本着平等自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的责任,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商,签订本合同,以期共同信守执行。
第一条工程名称:
852农场宇阳小区住宅楼c座工程
第二条专业工程承包的内容和范围:
1、电气工程分部施工的所有内容,包括孔洞预留、电线电缆导管敷设、布线;配电箱(盘)的安装,防雷接地、等电位联结的施工;插座、开关、灯具的安装;防盗门对讲系统等线路预留、安装;电视电话线路敷设、电话接续设备、电视终端设备的安装、连接和调试,以及线路电气试验、调试、照明通电试验等。施工范围是室内强电、弱电的所有项目。电视电话施工的材料由甲方提供。
2、施工现场临时用电的安装维护及最终拆除。
第三条工期与定员:
1、开工日期:20xx年4月3日
2、完工日期:20xx年6月20日
3、定员人数:3人
第四条承包方式:承包方式为包工包料。
工程合同价款的结算方式及保修:
1、工程合同价款按照建筑面积每平方米叁拾伍元(35.00)计算。
2、支付方式:工程竣工验收合格后,甲方以楼四层约80㎡的壹套住宅和五层约70㎡的壹套住宅抵付乙方承包合同价款(扣除保修费后)。四层住宅按照建筑面积每平方米壹千叁百元(1300.00)整计算,五层住宅按照建筑面积每平方米壹千贰百元整计算。两者的差额以现金找补。
3、工程竣工验收后,甲方预留合同总价款的5%为质量保修金,保修期限为一年。在该期间电气分部工程所发生的各种问题乙方均应在2小时内赶到无偿修理。如果乙方在接到通知后2小时内未来人修理,甲方可以代为维修,所发生的一切费用从乙方的质量保证金中支付。
第五条双方责任:
甲方:
1、组织实施项目管理的各项工作,协调现场的工作关系。
2、负责施工组织设计的编制,统一制定各项管理目标。实施对工程质量、成本、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收。
3、及时提供图纸。
乙方:
1、自觉接受甲方和监理人员的管理、监督和检查,遵守甲方项目部的各项规章制度。
2、采购和使用合格材料。严格按照设计图纸、专业施工验收规范和施工操作规程及施工组织设计的要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,进度和工期达到施工组织设计和合同的要求。
3、严格按照安全操作规程施工操作,安全生产,文明施工。在施工过程中,若违反安全操作规程所发生的人身伤亡事故均由乙方自行负责。
4、工程交工验收前,负责电气工程成品的保护。
5、组织具有相应资质的施工人员,持证上岗。
第六条施工质量及验收:
1、本工程的.质量管理目标是垦区优质工程。电气施工质量必须符合黑龙江省建筑工程施工质量验收标准(DB23/711-20xx)的合格规定。
2、施工过程中,每一检验批和分项工程的施工质量验收必须按照乙方自检,合格后报甲方专检,最后再由监理人员参加的联合检查验收的程序,每次检查验收都形成书面的验收记录(该记录是结算的重要依据)。验收不合格不能进行下一道工序施工。
第七条违约责任:
1、甲乙双方应恪守协议条款,任何一方违约将承担合同金额双倍的违约金。
2、当发生以下情况之一者,乙方应承担违约责任:
(1)施工质量达不到合同约定的质量标准,承担合同价款5%的违约金。
(2)施工工期每拖延一个日历天,乙方承担壹万元的违约金。
(3)不履行或不按约定履行合同的其他情况。
第八条其他
1、未尽事宜,参照国家及行业标准和规定执行。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同等效力。
甲方:___________乙方:___________
日期:___________日期:___________
施工承包合同 13
甲方(发包方):_________________ 合同编号:___________________
法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________
乙方(承包方):_________________ 签订日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙双方本着平等自由原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,就厂棚工程施工承包事宜,在互惠互利的基础上达成以下条款,并承诺共同遵守.
第一条 工程范围
1.施工地点:____________________。
2.厂棚面积:______________平方米。
3.具体内容:包基础砼垫层、砖混水泥沙浆砌实心立柱、包扩大基础、天沟、围梁浇铸、粉饰立柱、基础回填夯实、做屋面(人字架在外)、包泥、付、架、钢筋。
第二条 承包方式
以包工不包材料的单包形式进行承包。
第三条 工程价款
本施工工程价款总额为人民币元整(大写:______)。
第四条 付款方式
付款方式:屋面结束整体验收后支付总价款的____%,个月后未发现质量问题则全部付清。
第五条 工程期限
从_____年___月__日起至_____年___月__日止,共计个月。提前完成____天以上含____天,每天奖元,天以下含天,每天奖____元,超过工期罚款按奖的标准减半。
第六条 工程要求
1.基础每个立柱以下首先以砼____㎝厚垫层,垫层以上以水泥砂浆砌红砖扩大基础,单柱____㎝×____㎝至正负零,天沟柱____㎝×____㎝至正负零。
2.立柱:正负零以上,单柱____㎝×____㎝至屋架下高____m。天沟柱:____㎝×____㎝至天沟。
3.天沟:____㎝宽,____㎝厚。
4.围梁:____㎝×____㎝。
5.天沟深:____㎝至____㎝。
6.正负零应通线打平水和定位。
7.立柱应砌正粉平,屋面应平整流畅,屋面天沟不渗漏。
8. 基础回填夯实,及时做好养护。
第七条 双方职责
1.甲方职责:
(1)保证水、电、路三通;
(2)处理好各方关系,不能因相邻关系影响工程施工;
(3)保证材料供应及时;
(4)及时处理隐蔽工程及承包之外与本工程相关的其他工程项目。
2.乙方职责:
(1)保证工程质量:立柱不走样,基础整体效果好,天沟屋面不渗漏,落差流畅有序,浇铸无气孔,粉饰平整美观;
(2)坚持文明施工,安全用电,乙方必须对安全承担全部责任;
(3)工地上必须坚持24小时值班,协助甲方做好材料守护和保卫工作,对水泥养护有专人负责;
(4)发现问题及时向甲方报告,并随时接受甲方的检查;
(5)注意节约原材料,不造成浪费现象。
第八条 分包、转包
本工程乙方不能分包和转包他人,如发现分包和转包现象,甲方有权停止支付工程款项。
第九条 附属工程
涉及本工程的附属工程,甲乙双方可随时签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力,约定价款一并结算。
第十条 陈述和保证
1.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1) 其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2) 其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的.公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十一条 不可抗力
1. 在本合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。
2. 任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条 违约责任
除本合同特别约定之外,任何一方违反本合同约定,应赔偿给对方造成的损失,并向对方支付违约金人民币元(大写:______)。
第十三条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十四条 法律适用与纠纷解决方式
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十五条 生效条件
本合同自甲乙双方签字盖章后生效,—式___份,各方当事人各执份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________ 单位地址:________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
施工承包合同 14
发包人:(以下简称甲方)
法定代表人:
联系电话:
承包人:(以下简称乙方)
法定代表人:
联系电话:
按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 分包工程概况
1、部分工程施工名称:__________________;
2、工程地点:____________________________;
3、工程内容:_____________________________;
(注:内容描述应当详细、准确)
4、分包工程范围:___________________________。
(注:分包项目的边界条件描述应当准确清晰)
第二条 工程期限
1、开工日期:__________年_____月____日;
2、竣工日期:__________年_____月____日;
合同工期总日历天数_______天。
第三条 承包方式、单价、预计总价
1、承包方式:一般项目__________,主体项目__________,总价与单价为固定不调价,
2、单价及预计总价:单价_______元;总价_________元。
3、单价组成:包括人工费、部分材料费(按材料供应条款)、部分机械使用费(按设备供应条款)、管理费、施工利润、各种杂税费(不含营业税、城市维护建设税及教育附加费)以及为完成施工所必须的生活与生产、安全环保、文明施工等辅助设施费。其中材料费的组成为__________,部分机械使用费的组成__________。
第四条 工程结算和支付
本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币(大写:__________)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后_______日内,甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_______元工程款;
3、本合同工程质保金的支付:在甲方主合同全部履行完毕:验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,业主支付给甲方工程质保金后__________天内甲方向乙方支付。
第五条 施工材料
甲方提供的主材
1、材料名称:
2、规格与型号:
3、预算价格:
4、供货地点:
第六条 甲方职责
1、甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。
2、甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示,并对施工进行技术指导(含技术交底)。
3、甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度,负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等。
4、甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督(但不能免除乙方责任),若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时,甲方有权责令乙方停工整改,若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方承担。
5、甲方负责施工生产、生活设施场地的统一规划,满足乙方施工需求。
6、甲方统一负责向监理、业主报送工程结算报表、施工计划和其他相关工程资料(含竣工报告),并向乙方按本合同约定办理工程结算和价款支付。
7、甲方督促乙方购买高危作业人员的.人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。
8、甲方督促乙方做好现场安全防护、做好队伍和营区的治安防范。
9、其他应由甲方履行的职责。
第七条 违约责任、争议、仲裁、罚则
1、因主合同不能继续履行或甲方终止主合同,本合同的履行也自然终止。此终止甲方以书面形式及时告知乙方,并以业主对甲方的结算为基础,按乙方完成工程量占甲方完成工程量比值同比例对乙方进行结算。同时退还乙方所提交的剩余的履约保证金。
2、合同纠纷解决办法:甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧,双方可在以下a、b、二种解决条款中,根据分包情况任选一种条款进行约定。
a.凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。
b.不能协商解决,应提交甲方总部所在地仲裁委员会即丹东仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第八条 本合同未尽事宜,双方共同协商解决。
第九条 本合同经双方法定代表人(或代理人)签字并加盖单位公章并报业主、监理审核同意后生效,工程完工,工程价款结清后自然失效。
第十条 本合同是否需要地方公证机关公证,双方协商确定。(如需要的话)
第十一条 本合同一式__________份,其中:正本____份,双方各执___份;副本__________份,双方各执__________份。
甲方:(盖章)
法定代表人:
______年______月_____日
乙方:(盖章)
法定代表人:
______年______月_____日
施工承包合同 15
甲方:____________
乙方:____________
根据《中华人民共和国合同法》土方承包条例原则,甲、乙双方本着互利互惠、优势互补的原则,达成湛园养殖农业生态景区土方施工协议,具体事宜如下:
一、工程项目:
二、工程地址:
三、工程内容:
挖、运、填,土方量暂定为250万方。
四、合同价格:
土方施工价格每立方元,石方每立方元,一公里内(挖、运、填),一公里外每立方另增1元。
五、开工时间:
施工工期暂定为年,从___年___月___日至今___年___月___日止,接到甲方进场通知书日内按时进场。
六、计算方法:
根据甲方的测量标准为计算方法,每块地以测量为准,实做实收,包干制。乙方施工进程中,除土方外,如挖、堆土机时,人工用时等,按台班和用时计算。
七、计算方式:
乙方在施工过程中,每10天以甲方签字的数量为准结算%付给乙方,以后如此类推,工程竣工结账95%,余款5%一月内付清。
八、甲方责任
(1)甲方现场代表进行使甲方权利,负责与乙方施工现场协调和沟通,保证工期正常运转。
(2)甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作,如造成停工、误工造成的其它损失,由甲方承担每台车的台班费1000元和施工人员的误工费100元/天等经济损失。除特殊原因及不可抗拒因素(如天灾、火灾、自然滑坡、国家文件保护等除外)。
(3)甲方保证提供地质资质及图纸和相关手续,保证乙方正常运行,以免停工。
(4)甲方应在现场提供施工人员的`住宿和车辆安全和人员的安全,如当地闲置人员等闹事,应及时到位协调,妥善处理,确保施工顺利进行。
(5)如甲方未按工程量付款和超期一周付款,乙方应收取实际发生的工程量额度与银行同期贷款2倍的利息。如未付款可立即停工,停工时甲方付乙方误工费机械费每台1000元,人工费每天100元。
九、乙方责任
(1)乙方进场后,要听从甲方负责人安排和指挥,随时听从调配,在施工中,一定要保质保量保工期,出色完成任务。
(2)工程竣工后,一定要完成工程的验收资料,保证甲方的工程验收和结算手续。
(3)乙方在施工过程,应服从甲方人员的合理指挥,保证施工安全,如出现事故等原因由乙方自行承担一切责任。
(4)乙方施工,由甲方先付工程机械用油款、生活费,后按实做的工程量,结算工程款80%,机械运输费用由乙方承担。
(5)如乙方机械损坏及无证驾驶人员造成的停工、误工所造成的经济损失由乙方承担,甲方误工费每天1000元计算。
十、甲乙双方在履行合同过程中特别约定
如乙方到开工时间未能开工和甲方到应付时未能付款,双方应按各自责任承担违约责任,每天按1000元,进行责任补偿,以此类推。
十一、本合同根据《中华人民共和国合同法》具有法律效力,双方共同遵守,如有未尽事宜,双方协商解决。
十二、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方(法人代表签字):____________乙方(法人代表签字):____________
委托人(签字):____________委托人(签字):____________
公司盖章:____________公司盖章:____________
【施工承包合同 】相关文章:
施工承包合同11-29
[精选]施工承包合同07-07
施工的承包合同10-19
施工承包合同[精选]07-07
施工承包合同【热门】11-25
有关施工承包合同11-14
施工承包合同【推荐】11-15
混凝土施工承包合同09-22
筑施工承包合同02-04
施工承包合同【精】11-27