施工合同范本(15篇)
现今社会公众的法律意识不断增强,合同的使用频率呈上升趋势,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编收集整理的施工合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同范本1
出租方(甲方):承租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
二、租赁设备概况设备名称、规格型号、数量(台)
三、设备的所有权:本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、 提供技术型良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责:
1、为甲方机手无偿提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自________年____月____日至________年____月____日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,xx元月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金xxx万元,并且完全支付进场费和反程运费押金5000元后办理起运手续。反程运费押金在租赁期满四个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前____日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算(xx元天)。
3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足____月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前____日内通知甲方。
4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用以甲方机手签字为准。
7、设备因故障造成的停工每月累计超过3天(维修时累计12小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的'法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决:有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的39;律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。
甲方:法人代表:
乙方:法人代表
施工合同范本2
发包人:________甲方
承包人:________乙方
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就此亮化工程施工事项,协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:________
工程地点:________
工程内容:________
2、工程承包范围
承包范围:高空安装灯具、线路铺设及调试合格。
3、合同工期
开工日期:________
竣工日期:________
合同工期总日历天数________天
4、合同价款及付款方式
安装洗墙灯、投光灯(包括接线穿线管、无穿线管、管线刷漆、灯具刷漆和配电箱安装等)总金额为________元整。
付款方式:工程完工之后付至全款的70%,即________元(小写)________元(大写)。验收合格后1月付剩余的`30%,即________元(小写)________元(大写)。
5、甲方责任
(1)提供临时电必要措施,确保工方正常施工。
(2)协助调节由于施工出现的经济纠纷。
(3)按合同规定按期付款。
6、乙方责任
(1)保质保量、按期完成任务,并保证甲方的顺利交工。
(2)施工过程中,出现任何伤亡事故,由乙方负全责。
(3)由乙方原因造成灯具丢失或损失的,则照价赔偿。
7、纠纷解决
双方如在本合同履行中发生异议和纠纷应充分协商解决,如果协商不成,则由工商部门仲裁和司法部门裁决。
8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
施工合同范本3
甲方:_____________ (发包方)
乙方:_____________ (承包方)
根据国家、住建部、地方的法律法规及甲方有关安全与文明施工的管理规定,经甲、乙双方协商,在乙方承包合同范围内签订本“安全与文明施工协议书”,以明确甲、乙双方安全与文明施工的责任、目标和要求,作为《工程承包合同》的组成部分,并共同严格遵守。
一、安全生产、文明施工
(一)甲方权利义务:
1、对于乙方违反国家及地方有关安全生产的法律、法规、标准、规范的行为,或者乙方未严格落实本协议约定责任,甲方有权对乙方处罚、要求限期整改、停工及单方终止合同。
2、对于乙方的安全生产及其管理情况,甲方具有知情权、检查权。
3、甲方应当对有关安全施工的技术要求向乙方及其班组人员做安全技术交底,书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害,并由双方签字确认。
(二)乙方权利义务:
乙方作为本工程承包单位,对本工程的安全与文明施工工作统一管理,全面负责。
1、进场人员须符合用工条件及甲方使用要求,所报人员名册应与实际相符,不得擅自更换。人员需调换时,应提前通知甲方,经同意后办理有关手续,严禁私招乱雇。乙方必须保证上岗人员证件(身份证、居住证、上岗证、平安卡或特殊工种操作证等)齐全,证件不全及不符合上岗作业条件者不得上岗,若因手续不齐或提供虚假资料造成的责任和损失由乙方负全部责任。每发现1人/次,罚款200元。
2、乙方进场人员必须接受项目部组织的“三级安全”教育及相关培训,考核合格后方可上岗,未经教育培训的人员严禁进入施工现场作业;如发现一人未进行安全三级教育罚100元一次。
3、所有班组人员不正确佩戴安全帽、不佩戴工作牌的,禁止进入施工现场;施工操作过程中不正确佩戴安全帽或不系安全带的,按50元/人/次罚款,罚款从乙方进度款中扣除。
4、认真落实安全技术交底,并依据作业环境进行有针对性的二次安全交底,教育施工人员严格遵守操作规程和安全管理制度,正确使用劳动保护用品,提高自我保护能力。安全晨会没有进行安全技术交底和不正确佩戴劳动防护用品的,每发现1人/次,罚款100元。
5、任何人不得私自带家属、小孩、朋友等进入项目部,否则出现任何安全事故责任自负。
6、因乙方原因造成的安全隐患或安全事故时,并根据问题的具体情况采取整改措施。甲方下发整改通知书后未及时进行整改的,每次罚款500元。排除安全隐患及安全事故处理所产生的一切费用和责任均由乙方承担。
7、对由甲方交付使用的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)负有全部责任,并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前,须告之相关单位及人员。破坏或任意拆除安全防护设施的,每发现一次罚款200元。
8、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任。未进行正常维护的,每次罚款100元。
9、使用甲方提供的安全防护设施设备前,应与甲方办理相关手续,并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。不正确使用每发现一次罚款100元。
10、乙方必须为其班组人员办理雇主责任险或工伤保险,上述资料需在甲方备案;或由甲方统一为其班组人员购买人身意外险,则甲方按20元/人/月标准从乙方承包费用中扣除。如发生工伤事故,具体理赔办法以保险公司的处理决定为准甲方不再另行处理,特殊情况超过保险公司理赔额度时,甲方和乙方各承担一半的经济损失。
11、乙方应负责其班组人员的安全防护用品,包括:安全帽、安全带、手套、绝缘鞋、防护面具等所有防护用品,由甲方统一购买,费用在乙方工程款中扣除。
12、乙方不得违章指挥、违章作业。对于因乙方违章指挥、违章作业而导致生产安全事故的由乙方承担全部损失和责任。
13、对涉及明火施工的工作要严格履行施工现场的'动火批准手续,执行用火证等的管理制度,严禁违章动火。安装、使用电器设备,必须符合用电及防火规定,
防止发生火灾。施工用配电设施及其他用电设施严禁乱接乱动。施工现场范围内严禁吸烟和携带火种。
14、每日清理并运走施工垃圾,保持施工作业区工完场清及材料堆放整齐。以层为单位,每分项工作完成后办理移交手续,否则不予办理进度款申报手续。
15、乙方人员如发生打架斗殴必须接受甲方及有关部门的处理,接受甲方每次不低于壹仟元的罚款,并承担相应的法律责任。由于乙方操作不当或操作失误所造成的安全事故,由乙方承担相关经济损失和法律责任。
(三)考评:
1、根据乙方的义务项目部将进行周、月度考核,考核结果为不合格与合格两个等级。
2、考核不合格在该期进度款申报中扣除承包综合单价中安全文明施工所占的比例。
二、事故报告与处理
1、工伤事故发生后,乙方应积极配合甲方进行事故调查、处理,对责任方进行处罚并追究责任,由责任方按国家法律法规的规定对伤亡者进行赔偿或补偿,赔偿或补偿费由甲方先行垫付,待事故处理完毕后,乙方应承担的相关费用在乙方的工程款中扣除。
2、工伤人员住院期间:生活费标准为30元∕天;护理人员工资标准:50元∕天;住院误工费标准为60元∕天;营养费15元∕天。
三、协议签订
1、双方确认,本工程的安全生产事宜,本协议有约定的,以约定为准;本协议未作约定的,以《安全生产法》及其他有关安全生产的法律、法规、标准、规范的相关内容为准。
2、本协议一式肆份,甲方持三分,乙方持一份,自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方代表:_____________乙方:_____________
日期:20年月日日期:20年月日
施工合同范本4
发包人(全称):_________________
承包人(全称):_________________
为保证 _________________(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
具体质量保修内容双方约定如下:合同条款中承包人所进行的工程项目、内容,由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏,工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的(如灯泡、灯管、玻璃等)损坏,不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外,若发包人委托承包人修理,其修理费用由发包人承担。
二、质量保修期
本工程的质量保修期为_________________ 年,质量保修期从工程实际竣工之日算起(工程未验收的,以工程交付使用之日起计算)。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的`,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5% 。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为_________________(大写)。质量保修金银行利率为_________________。
五、质量保修金的返还
双方约定按以下第 _________________种方式返还质保金:
(1)、发包人在第一年质量保修期满后14天内,返还质量保修金的60%;第二年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。
(2)、在双方确认工程结算价后,由承包人提供结算价5%的质量保修保函,发包人在收到后14天内,将全部质保金支付承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发 包 人(公章):_________________ 承 包 人(公章):_________________
法定代表人(签字):_________________ 法定代表人(签字):_________________
_________________年_________________ 月 _________________日_________________ 年_________________ 月_________________ 日
施工合同范本5
一、 订立合同单位:
委托单位: (以下简称甲方)
施工单位: 以下简称乙方)
二、 订合同内容:
甲方将长春市 降水工程分包给乙方,双方根据国家《合同法》,结合本工程特点和具体条件,经过协商,订立基坑降水施工合同,具体内容如下:
1、工程名称:
2、施工地点:
3、工程造价:
4、工期:
5、工程任务及范围:
6、承包方式:实行降水成井,疏干监护,保证甲方正常施工;
7、付款方式:成井后付预乙方 万,基坑挖完土方付预乙方 万,每降水一个月付预乙方 万元用于现场管理及维修费用,余款待降水监护期结束后二十日内一次付清(所有工程款以现金方式支付)。
三、甲方责任
1、开工前对现场进行清理,达到三通一平,并向施工单位提供工程地质勘查报告一份,准确成井位置线;
2、对地下地下电缆、电信管道及其他管道标明准确位置,并负责清理地上、地下障碍;
3、开工前甲方将水、电接入点以书面形式告知乙方;
4、因甲方原因造成的停工,所发生的.费用由甲方承担。
四、乙方责任:
1、施工单位要按基坑降水方案及质量要求进行施工,做好记录;
2、施工单位要保证工程进度及工程质量,完成降水疏干施工任务;
3、在施工中因乙方原因造成的机械人身伤亡事故,由乙方自行承担责任。
五、其他
水电费及水资源费由甲方承担。
六、降水完工后,工程结算款付清协议自然终止,本合同甲乙双方要严格遵守。本协议一式二份;甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,本协议自签订之日起生效。
七、本协议未完事宜,双方另行协商解决。
甲方:
乙方:
年 月 日
施工合同范本6
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
依据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》及有关法律法规,本着公平、公正、平等自愿原则,为了明确双方责任,确保工程质量,经甲、乙双方共同协商,达成以下协议:
一、工程名称和地点:
二、承包范围和内容:
三、开竣工日期:
工程 年 月 日开工, 月 日竣工,工期 天
四、工程造价及付款办法
工程总造价 万元,最后以工程结算为准,工料包干,一包到底,竣工验收,交付使用。工程款开工时付20%备料款,工程按进度付款,工程竣工验收合格后,扣除10%质量保证金,余款一次付清,付款以乙方在肃南县地税局开据的发票为准。
五、工程质量要求: 合格工程
六、甲、乙双方责任:
1.甲方负责三通一平,办理各项开工手续,委派专人进入工地负责分部分项工程的验收签证工作,按时拨付工程款。
2.乙方负责工程质量,保证按时,保质保量完工,如出现质量问题负责无偿返工维修,听从甲方管理人员合理安排与要求,做到安全文明施工,一切工地安全由乙方负责,造成质量安全事故由乙方承担全部责任。 未尽事宜,双方协商解决,本合同经双方确认签字盖章后生效,双方应共同信守承诺,出现违约,一切责任由违约方承担。
发包方(盖章) 负责人(签字)
承包方(盖章) 负责人(签字)
年 月 日
施工合同范本7
甲方:
乙方:
一:乙方必须保证工程质量和完工时间。
1:现有路面由乙方负责平整,压紧;
2:乙方使用的水泥混凝土必须使用C20之标准;
3:混凝土路面必须保证20cm厚,4米宽。
二:此工程项目总承包金额捌万贰仟元整。如乙方按质按时完成,由甲方共分三年付清给乙方。其付款方式如下:
20__年12月前付8000元;
20__年12月前付37000元(其中上半年付17000元);
20__年12月前付37000元(其中上半年付17000元)。
三:甲方门前余坪(另指定)不在此承包金额之内,归乙方负责水泥混凝土硬化。此项由乙方自愿捐赠给甲方。
四:路面湿水,油膏材料归甲方负责;切松缩缝灌油膏归乙方负责。
五:乙方必须安全施工。如在施工中出现安全事故,甲方概不负责。
六:此合同一式三份:甲方、乙方各持一份,监证人一份;双方签字生效,并具有同等的法律效力。
甲方:
乙方:
20__年_月_日
施工合同范本8
发包单位(以下简称甲方):云南红河送变电工程公司
承包单位(以下简称乙方):
为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称: 220kv大南i、ii回送电线路工程
二、工程地址:个旧市官家山
三、工程范围:1、n1—n10组立铁塔
四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(XX年6月30日至XX年7月30日)。
五、甲乙双方安全职责:
1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度,严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。
3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任
5.1 对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:
5.1.1 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。
5.1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内,符合安全生产要求。
5.1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
5.1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
5.1.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的`配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。
5.2 开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底,指明在施工中应注意的安全事项,并做好记录及相关资料。
5.3 在具有危险性的电力生产区域内作业,如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业,须事先进行安全技术交底,并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施),并认真审查,对“四大措施”不合格者,禁止乙方开工作业。
5.4 甲方对施工现场的危险点、带电部位等,应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。
施工合同范本9
建设单位(以下简称甲方):________
承包单位(以下简称乙方):________
工程名称:________工程
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
三、安全用电
1、向甲方提供书面的`临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。
2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
3、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。
4、在使用甲方提供临时电源时,对不符合临时用电标准的电源,向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必须按要求认真落实整改。
5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训,未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员,不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。
四、机电设备使用
1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书,还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明,否则,不得投入使用。
2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人定期进行维修和保养,对达不到安全要求又不能修复的机械设备,必须即停用,撤离施工现场。
五、人员安全
1、参加施工作业的一切人员,必须遵守安全生产纪律,必须佩带工作证(卡)并戴好安全帽进入施工现场,在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定,安全上岗,不违章作业,不擅离工作岗位,不乱串工作岗位,严禁酒后作业,并按规定穿衣着鞋,正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全、可靠。
六、违反安全管理规定处罚办法
1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的,处予罚款500元,造成损失或影响的,除承担所造成的全部经济损失及责任外,处予罚款1000元~5000元。
2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽,未佩带安全帽进入现场罚款10元。
3、不允许施工人员酒后作业,酒后进入现场罚款100元。
4、高空作业不系安全带罚款500元。
5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备,违反罚款100元~1000元。
6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博,违反罚款100元。
7、罚款发生后,在下一次拨付工程款时,全额扣除。
本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份。
本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时,签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
施工合同范本10
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文,结合本工程具体情况,经双方友好协商,本着平等互利的原则,达成以下协议:
一、工程概括
1、工程名称:___________。
2、工程地点:___________。
3、工程内容:___________。
4、承包方式:___________。
二、工程价款及支付方式
1、本工程幕墙按实际结算;
2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算;
3、支付方式:合同签订后支付30%预付款,工程完工80%后。付40%,剩余款项验收合格一次性付清。
三、甲方责任范围
1、负责属于甲方办理的手续;
2、负责与工程其它工程施工队的协调工作;
3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等;
4、提供乙方现场仓库等临时设施;
四、乙方职责范围
1、乙方服从甲方的`工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工,在施工中如需变更者,应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工,做到落手清。
五、合同有效期
1、本合同一式两份,双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效,在竣工结算,甲方支付款项完毕,即告终止。
六、争议
1、甲、乙双方因合同发生争议,按以下顺序采用一种方法解决。
(1)甲乙双方互相协商,如协商不成采用以下条宽执行。
(2)向合同签定地人民法院起诉。
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
日期:___________
施工合同范本11
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款:
一、工程地点:xx省xx市
二、工期要求:施工工期为20xx年 月 日至20xx年 月 日,日历天数 天。
三、工程项目及相关要求:
1、施工项目:水井一眼,成井实际下管米数不低于150米。
2、井管规格:内径286mm、外径350mm、长度8000mm,保证潜水泵上下畅通。
3、材料选用:管材为水泥焊接管,滤料必须为过筛的米石,并掺有粗沙。
4、井堡要求:必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求:保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
四、工程价款:
1、打井每米单价 元,总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。
2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用,含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用,此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式:工程结束经甲方验收合格后,甲方支付乙方总价款的90%,预留总价款的10%作为质量保证金,待一年后付清。
六、甲方承担的义务:
1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。
2、保证施工所需的水电供应,并承担此项费用。
七、乙方承担的.义务:
1、按照国家《机井施工规范》组织施工,负责勘探工作和打井所需的相关设施。
2、保证安全施工,如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故,由乙方负全部责任。
3、洗井、清淤后,保证井深不小于150米。
4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等,由乙方负责及时修复。
5、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题,乙方负责免费维修、解决。
6、除甲方应承担的二款义务外,未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。
八、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充合同,与本合同具有同等效力。
九、本合同一式四份,双方各执二份,签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本12
发包人:________甲方
承包人:________乙方
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就此亮化工程施工事项,协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:________
工程地点:________
工程内容:________
2、工程承包范围
承包范围:高空安装灯具、线路铺设及调试合格。
3、合同工期
开工日期:________
竣工日期:________
合同工期总日历天数________天
4、合同价款及付款方式
安装洗墙灯、投光灯(包括接线穿线管、无穿线管、管线刷漆、灯具刷漆和配电箱安装等)总金额为元整。
付款方式:工程完工之后付至全款的'70%,即元(小写)元(大写)。验收合格后1月付剩余的30%,即元(小写)元(大写)。
5、甲方责任
(1)提供临时电必要措施,确保工方正常施工。
(2)协助调节由于施工出现的经济纠纷。
(3)按合同规定按期付款。
6、乙方责任
(1)保质保量、按期完成任务,并保证甲方的顺利交工。
(2)施工过程中,出现任何伤亡事故,由乙方负全责。
(3)由乙方原因造成灯具丢失或损失的,则照价赔偿。
7、纠纷解决
双方如在本合同履行中发生异议和纠纷应充分协商解决,如果协商不成,则由工商部门仲裁和司法部门裁决。
8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
施工合同范本13
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:
一、工程概况:
(一)施工内容:等。
(二)施工地点:
(三)工期要求:工程定于________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
二、工程费用:工程暂定合同价xx元(大写:xx万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交:
1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定:
1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
2.1规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2.2安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取;
2.3税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行
2.4材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取,如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。
2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发xx号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式:
1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。
六、工程质量及验收:本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。
七、甲方的责任:乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;
八、乙方的责任:
1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,无偿修理。
九、特别约定:
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的`工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场, 并支付违约金。
6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议。
8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的39.3%计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
甲方委托代理人:
乙方委托代理人:
甲方盖章:
乙方盖章:
日期:
日期:
施工合同范本14
发包单位: (以下简称甲方)
承包施工队: (以下简称乙方)
位于 工程由甲方总承包,经甲、乙双方协商,由乙方承担该工程的外墙面贴外墙砖装饰工程,为明确双方在施工过程中的责任及义务,双方在平等、自愿、公平、诚实的原则下订立下列条款,必须共同遵守。
1、工程项目概况:工程名称:
2、承包方式及内容:本工程以包工不包料方式承包,包验收通过、包安全生产及包文明施工。乙方包班组宿舍水电费。承包内容按建施图纸及会审记录所包括的内容及要求,承包所有室外墙面的外墙砖装饰工程。
3、工承包造价及支付:
3.1、本工程承包金额按实造面积乘以单价计得金额为本工程承包结算金额, 单价按每平方 计,单价已包含全部门窗飘板面及线条面抹水泥砂浆及挂网,不另行计价。
3.2、上述单价及造价已包含乙方在工程施工过程中,雇请工人的人工费、管理费、工人安全培训教育费、劳保福利费用、工伤保险费及工伤事故处理等一切费用,出现事故甲方不负任何经济和其它责任。
3.3、本工程有效计价总面积由甲方项目部人员计算,经双方确认后为准。拨付工程款时,应扣除本合同规定的应扣款项及甲方施工管理处罚条款后计付。
3.4、工程款支付方法:按乙方实际完成的工程量,并经验收符合要求后,支付工程量的70%支付工程款,其余待工程竣工验收后二个月内一次性付清给乙方。
4、合同工期:开工时间:开工时间20__年12月10日。竣工验收交工时间20__年4月1日。在工程施工中,乙方对工程质量、安全、工期没有保证时,甲方有权责成乙方退场,但所完成的工程量只能按70%结算付款,并且由乙方自行承担遣散工人的责任。
5、材料使用及质量标准:
5.1、乙方工作必须提前把施工层的外墙面淋好水,使用的材料按施工管理员指定地方堆放,每层工程完成后要把场地清理干净,乘余的材料必须运上楼上使用,垃圾严禁在楼面排栅乱倒,必须使用吊笼运到楼下按施工管理员指定地方堆放。若不按要求做,甲方按总面积每平方米扣除拾元。
5.2、所有工程必须符合规范要求。如因质量原因及不按图纸要求或不按施工员指令做而需要返工的,按实返工数每平方扣罚50元。
5.3、若因乙方没有完全履行本合同承担的责任、义务或疏于安全生产管理,在甲方督促、提出整改后,所承包的.工程质量、验收资料质量仍然不符合要求或发生安全事故等,至使本项目未能评定为合格工程,则甲方按本合同的承包工程额的70%付给乙方。同时乙方承担因此引起的一切被索赔后果,若乙方应收的未收工程款不足够赔偿时,侧应另行支付足够赔偿款给甲方。
6、安全生产、文明施工管理
6.1、乙方必须提供相应安全培训上岗证及其它相关证件,在开工前对进场作业人员进行技术交底。为确保实现本工程的安全生产、文明施工,乙方进场时必须严格执行安全施工的有关规定。乙方在整个项目施工过程中,必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格贯彻执行国家和上级有关部门的安全技术规程、标准、劳动保护法令等规定。建立和建全各级安全生产责任制,责任落实到人,做好有关安全生产记录资料,提交给甲方资料人员。
6.2、乙方进场人员必须接受三级安全教育,由乙方负责人执行负责安全、文明施工工作。执行班前安全活动制度,每天开工前由班组长进行宣讲、安全注意事项、安全防护措施等,坚决制止“三违”行为。
6.3、乙方进场作业人员必须持有效上岗证,接受三级安全教育。严禁酒后作业及携带小孩进入施工现场。
6.4、乙方进入工地作业的人员必须配戴甲方提供的胸卡,没有配戴胸卡的人员,门卫有权禁止其进入工地。配戴合格的安全帽,并系好下颚带,烧焊、潮湿环境用电作业必须配戴相应的劳保用品,高处作业必须搭好安全操作平台,并系好安全带,严禁穿拖鞋、高跟鞋、易滑硬底鞋哉打赤膊作业。违者按本单位相关管理条例处罚。
6.5、乙方要按甲方指定的地点堆放材料、机具。严禁乱丢垃圾、废料,严禁随地大小便。保证工场清洁卫生,做到料完场清。若乙方没有按甲方的要求执行,甲方认为有必要派人清理,按实际发生的费用由乙方承担。
6.6、严格执行甲方的防火制度,严禁工地生火、乱丢烟头,要烧焊时,必须向现场施工管理人员提出申请。违反上述规定,甲方有权对乙方进行相应的处罚。进场作业人员必须按指定的安全通道通行,严禁攀爬排栅、井架、塔吊,严禁井架乘人。工地内及宿舍禁止赌博、打架斗殴,偷盗违法行为,违者按甲方管理条款处罚。打架双方不分对错各罚款1000元,造成伤害事故,由打架双方自行负责承担,情节严重报公安机关处理。
6.7、乙方人员要严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》及甲方的有关用电、施工机具的使用规定,严禁非电工人员乱拉乱接电线;严禁非机修人员私自拆卸、修理施工机具。
6.8、乙方在生产过程中发生工伤事故,一切责任全部由乙方承担与甲方无关,甲方不付任何法律及经济责任。
7、双方一般权利和义务:
7.1、甲方的权利和义务:甲方负责安排施工进度计划,并向乙方提供合理的施工作业空间。甲方提供建筑物标高、定位轴线,并向乙方提供枝术支持。执行上例管理条款及执罚计扣权利。在工程施工过程中,乙方没有按甲方要求施工,经甲方多次通告未做出整改的,不能配合整体实现质量目标、工期及安全、文明施工目标的,甲方有权终止合同,并追究乙方赔偿甲方由此产生的全部经济损失。
7.2、乙方的权利各义务:按合同工期、质量目标完成承包范围内的全部工程及相关配套工程。按安全、文明施工目标组织施工,无偿配合甲方在有关部门检查前对自己的施工范围内的场地进行清理。及时向甲方递交工程资料、安全、文明施工资料。承担属自己方责任造成(包括下属人员行为造成)甲方或他方损失的经济赔偿及间接损失赔偿。承担属自己方(含下属人员)造成他方人员受伤害或财物损失的经济赔偿。乙方在工程施工前,必须做好工人安全培训教育及购买工伤保险,出现工伤事故甲方不负任何经济和其它责任。
8、附则:本合同在履行过程中发生争议时,由双方协商解决,协商不成的依法向法院起诉。方已清楚甲方的各项规章制度和各项违章处罚标准,并同意将各项规章制度和标准列入合同的补充文件之一。
甲 方: 乙 方:
签 名: 签 名:
日 期:
施工合同范本15
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国民法典》以及有关规定,为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任,经双方共同协商同意,签订本合同,甲乙双方应共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程地点:
2.施工工艺:环氧树脂地板(详见乙方提供的工艺说明)。
3.颜色: 色
4.工程面积约: ㎡.
1.5工程单价:㎡。
1.6工程总造价约: 元。大写: 说明:最后结算金额以实际施工面积为准,地脚线(每米 元)和画线(每米 元)按长度计算。
第二条:工程期限
1. 本工程总工期为 天。
2. 本工程开工日期为________年____月____日至________年____月____日。
3. 如遇以下情况,工程工期相应顺延。
a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。
c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。
第三条:双方责任
1.甲方责任
A.甲方提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。
B.开工前要完成地面铺设,保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。
C.乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影响乙方施工的除外)。
D.实际地面施工颜色与色样略有偏差,以实际颜色为准,但颜色偏差严重影响工程整体效果的,乙方须应甲方要求承担修复责任。
2.乙方责任
A.乙方按照双方协议的工艺要求进行施工。
B.施工完成后,涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。
C.施工质量在质保期内出现问题,乙方确保在24小时内给于书面答复,并在三个工作日内完成修复,以符合工艺标准及甲方的合理要求。
第四条:工程款的支付与结算
1.合同签订后,甲方付乙方工程总款的 %即 元。施工人员和材料进入工地后,甲方再付乙方总工程款的%,合计 元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元
2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的%即元。
3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。
第五条:违约责任
1.工程质保期为________年,质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责维修,但由于甲方出现的`人为和机械及其它原因造成的质量问题,由甲方负责。质保期满后如需维修,乙方应收取合理费用。
2.甲方因未按合同规定支付预付款的,乙方每天按应付款的%收取滞纳金,逾期超过____日的,乙方有权终止合同,甲方承担总工程款%的违约金,即 元。
5.3乙方未按合同期限按时完工的,甲方每天按已付款的 %收取滞纳金,逾期超过____日的,甲方有权终止合同,乙方承担总工程款 %的违约金,即 元。
5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收,经甲方认为不合格的(指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层),乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。
第六条:本合同自签订之日起即产生法律效力,到保修期满之日失效。
第七条:本合同未尽事宜,由甲乙双方互相协商解决,如经双方协商未能解决,可向甲方所在地法院提起诉讼。
第八条:本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方: 签约代表:
签约代表: 签约日期:
签约日期:
【施工合同】相关文章:
施工施工合同(15篇)01-13
施工施工合同15篇01-01
更换施工人的施工合同04-11
施工围挡工程施工合同01-02
施工合同01-20
施工的合同06-15
[经典]施工的合同10-30
施工合同07-03
施工的合同08-28
有关施工合同房屋施工合同范本11-17