当前位置：范文派>合同范本>施工合同>电梯施工合同

电梯施工合同

时间：2023-02-10 16:06:59 施工合同我要投稿

电梯施工合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的电梯施工合同，希望对大家有所帮助。

电梯施工合同

电梯施工合同1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程名称：工程。

　　二、工程地点：。

　　三、施工范围和内容：。

　　四、工程期限：年月日至年月日。

　　本工程工期为天。如因停电、恶劣气候及其它原因造成乙方不能正常施工工期可顺延。

　　五、双方责任：

　　1、乙方负责购买材料、组织工人、机具以及机具所需用的消耗材料等。

　　2、乙方负责整个工程的制作与安装，施工质量应达到国家合格的评定标准。

　　3、乙方进入施工现场应服从甲方的统一管理，遵守安全生产纪律。如果发生伤亡事故乙方自负。

　　4、甲方负责脚手架的搭拆以及本工程向业主方的开票事宜，由此产生的.费用不在本合同之内。

　　5、甲方负责施工所在地政府及非政府等的关系协调。

　　6、对施工过程由建设单位或其他相关单位提出的对本工程的变更等内容，乙方要及时报与甲方，待甲方认可后方可施工，由此产生的一切费用甲乙双方协商解决。

　　六、工程造价与付款方式：

　　1、该工程造价为：整(￥元)。

　　2、付款方法：乙方进场后，甲方向乙方拨付工程总价款的50%作为乙方材料款，骨架安装完后，甲方向乙方拨付工程总价款的30%，余款待工程完工后一次性付清。

　　七、本协议自签订之日起生效。甲方款项支付完毕，合同即终止。

　　八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　九、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

电梯施工合同2

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　甲方根据工程施工的需要，经市场了解和比较，确定将甲方承建的工程施工电梯(以下称设备)交由乙方负责提供租赁，为明确双方责任，权利及义务，减少纠纷，提高效率，本着友好协作、互惠互利、平等自愿、紧密配保的原则，根据《合同法》等相关法律法规并经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守：

　　第一条、租用设备的工程情况

　　工程地点：茂名市站前六路南侧

　　工程名称：翠辉雅园工程

　　第二条、租赁设备名称、型号、数量及进场费用见下表：

　　1、以上设备须为20xx年以后经正规生产厂家出厂的设备，质量符合国家及省市相关质量标准要求，有合法、齐全的相关技术资料和质量证明文件;进场安装时间约在工程施工完成(通知公告写在本工地公告栏为准);层楼板浇筑，实际安装及拆除时间以甲方书面通知为准。

　　2、型号SC200/200即：最大起重量2t/笼，最大自由高度7.5米，安装高度80米/台，可满足甲方在该项目的使用高度(包括标准节、附墙装置)。楼层呼叫系统由乙方一次性配套提供给甲方使用，属质量损坏乙方免费维修或更换。

　　3、设备进退场为人民币大写伍千元整(￥5000.00元)每台(其中已包含设备基础底架、螺设备安装、设备拆除、设备检测费，进退场运输费在内);设备月租金为人民币大写：壹万壹仟伍佰元整(￥11500.00元)每台每月(甲方负责司机食宿)。

　　4、以上单价含操作司机工资及保险，不含税金，本合同涉及的金额均以人民币结算。

　　第三条、设备租赁期限

　　设备预计租赁期限约为个月，租赁超出个月的按使用月计算月租金，不足月的按日计算日租金;设备起租期从设备安装调试完成，经安装单位自检合格，甲方签书确认之日起计算租金，至甲方书面通知停止租用停止收取租金。

　　第四条、租金及其费用的结算与支付

　　一、租金按先使用设备后付租金的原则，当月租金次月结算，在每月1日至5日内计算上月月租金，计费周期依此类推;租金及其它费用的结算和支付，按下办理：

　　1、设备租金按月计算，结算按下列公式计算：月租金：设备数量租赁单价

　　2、如果不足月，不足月的月租金按照下列公式计算：不足月租金=设备数量*租赁单价/30*实际工作日

　　3、在设备使用租期内，由于因甲方造成设备停机(节假日按照实际施工计算，如不开工则不收取租金)期间，乙方按议定价照常收取租金，不作增减。

　　二、租金及其它费用按月完成计算手续后，甲方须在租金计算月的25日前，以银行转账或现金支付形式，向乙方指定银行帐号或乙方指定受理人支付，乙方在收到租金后向甲方开具相应数额的单位收据：若甲方拖欠设备租金超过10天仍不支付的，乙方有权停机保租，并按拖欠月租金额的1%计收日滞付金，因甲方拖欠乙方租金而造成停机的损失由甲方负责承担。

　　三、乙方应按甲方通知日期要求将设备安排进场，如未能在约定时间退场的，每天最高承诺乙方10000元/天赔偿金给甲方作为补偿。

　　第五条、双方的责任与义务

　　一、甲方责任：

　　1、负责设备基础设计、施工及制作、测量、设备笼外电力线路架设(供电至电梯配电箱)，楼层出入平台、安全门、周围防护栏的架设，并负责楼层呼叫按钮的安装。

　　2、按法规要求对操作人员进行安全作业技术交底及现场作业管理，并负责提供操作司机人员的住宿及伙食费用。

　　3、负责对施工班组需求的协调、设备使用中安全技术交底和教育，防止超载和其它违章作业。

　　4、应为设备的进退场、安装、拆除、调试和试运转、维修提供必要的准备及配合工作，保证设备进退场费;并在设备检测验收时配合验收，不负责任何费用。

　　5、设备进场后，甲方不得扣押、变卖、转让、抵押施工电梯，施工电梯的产权归乙方所有，电梯进场后甲方须负责起保管责任，因保管不当造成遗失的，由甲方承担相应损失的赔偿。

　　6、甲方免费提供电力给乙方进行设备安装、维修时使用。

　　7、施工现场有塔吊的情况下，提供塔吊配合卸车、安装、附墙加节、拆卸等工作。

　　8、向乙方提供设备的基础设方案、基础钢筋材质实验报告、基础砼强度试验报告、隐蔽验收表，并配合乙方办理设备验收资料的印章事宜。

　　10、司机每天工作10小时，超出时间按每小时10元计算工资。

　　11、机械维修时间不能超过一天，如果影响工程进度超过一天罚款10000元。

　　二、乙方责任：

　　1、负责编制本设备的安装与拆除施工方案，负责政府主管部门在设备安装与拆除及施工过程中，相关该设备顶升的所有手续的办理及预埋件的预埋、附墙预埋件制作安装。乙方须为甲方提供安装、拆除技术方案、检测调试合格证明等相关技术资料，同时保证安装、拆除为有资质的单位进行安装拆卸。

　　2、乙方配备的设备须符合法律法规规定的要求，乙方负责对设备操作司机的聘用及工资，进行操作安全教育，承担因为操作和设备原因造成事故的责任和经济损失。乙方操作司机必须持证上岗，否则从严处理，罚款10000元及负全部责任。

　　3、负责教育操作手遵守工地的规章制度，服从甲方及现场项目部的管理，不能拒绝甲方的加班要求。

　　4、甲方负责配备每机2人每1人每天工作8小时工作量的工资，超出时间由甲方支付加班费，按每人每小时10元计算加班工资(加班工时由项目管理人员与当班司机签证罚准)。

　　5、司机有权拒绝甲方的违章指挥、强令违章作业行为，并向甲方说明拒绝原因和违章的后果。

　　6、设备一旦发生机械故障，影响或不能使用时，应在甲方电话通知后及时到现场进行抢修，在甲方电话通知后36小时内完成抢修，如未完成抢修的应向甲方说明原因，超过48小时停机时则按实际台目计算免收台目费。

　　7、按规定对设备进行维护、保养和配件更换，保证设备的技术性能和安全性能符合规定要求。并承担由于乙方原因造成事故的责任和经济损失。

　　8、按规定定期或不定期对租赁设备进行检修和保养，并定期向甲方提供保养记录，避免设备发生突发性故障而影响甲方使用。

　　9、乙方承担因产品质量、保养、维修不符合标准造成的安全事故责任，全程负责安装、维修保养人员的伤亡保险，乙方责任范围内一切事故及赔偿费用由乙方全部负责。

　　第六条、安装与拆除

　　一、设备定位时，甲方按提供的设备定位技术资料(施工组织设计、建筑与结构施工平面图等)确定设备的安装平面图，报经甲方项目技术负责人签字认可后进行安装。

　　二、乙方须按照设备使用说明书的要求，向甲方提供基础图和附墙预埋大样图和地脚，甲方应严格按其施工，乙方提供必要的`技术指导。

　　三、设备基础和附墙的预埋件按相关规定和甲方的有关要求验收合格后，乙方进行相关安装作业。

　　四、设备进场安装调试完成后，甲方双方会同各相关部门共同对设备进行检测和验收，并办理租赁设备的交接手续，双方签字认可;检测和验收所涉费用由乙方承担。

　　五、甲方在租赁设备到期前15日，通知乙方设备退场，并做好设备拆除退场的必要条件。

　　六、在设备退场时甲方应积极配合乙方工作，由于甲方不能提供合适的拆除作业条件等非乙方原因，导致设备不能按双方事先约定的时间拆除退场的，乙方有权继续收取甲方租金，直到设备可以拆除退场为止。

　　七、乙方在接到甲方设备拆除通知后，应做好设备拆除退场的不要准备工作，在具备拆除条件的情况下(费用结清、道路畅通、无障碍、不受天气的影响)，乙方应保证在7天内将设备拆除退场。

　　八、对于因乙方原因造成设备不能按时拆除退场的，乙方应按延误的日期乘以2倍日单价赔偿甲方损失，且延误不得超过5天。

　　第七条、双方约定的其他事项

　　一、乙方操作手不服从甲方项目部指挥，明显拖延吊料速度的，每次处罚乙方100元，须由现场负责管理人与当班司机签书确认。

　　二、乙方操作手不服从甲方项目部指挥，不配合项目部所有分包单位材料、设备吊装的，每发现一次处罚乙方100元，须由现场负责管理人与当班司机签书确认。

　　三、乙方操作手私自给项目部分包单位吊装材料、设备并从中收取费用的，每发现一次处罚乙方500元;须由现场负责管理人当事人确认。

　　四、发现乙方操作司机偷盗甲方工地内材料、设备的，甲方将偷盗者送公安机关处理，同时有权对偷盗者进行按所偷盗材料、设备价值的十倍罚款，并处辞退离场。

　　五、设备安装、拆除、升顶等作业过程中，乙方应安排专职安全员全程监督，所有作业人员必须具备相应上岗资格(具备资格证);严禁冒用他人、他单位资格、资质入场作业，若有，则引起的所有责任由乙方承担;

　　六、如因甲方原因导致设备不能进场安装的，乙方有权将本设备出租给他人，并解除本合同;如因乙方原因导致设备在甲方通知后15日内不能进场安装的，甲方有权通过法律途径向乙方追究法律责任，同时解除本合同;

　　七、甲方有权辞退甲方从为不合格的操作手，并可能聘用合适的操作司机，工资由乙方支付。

　　第八条、违约责任

　　一、本合同签定后，如乙方未按合同约定单方面将设备出租给他人，给甲方造成损失的;或甲方租用了他人设备给乙方造成设备闲置或其他损失的;致使本合同无法履行(先违约)的一方至少向对方赔偿每台1万元人民币作为违约金。

　　二、因乙方维修不及时的原因造成设备月停机时间累计达到三个正常工作台日以上的,按实际停机时间处2倍台日单价/天的处罚,停机日数计算书面形式以方签书确认为准。

　　第九条、纠纷与仲裁

　　合同履行过程中，如双方发生纠纷，经双方协商不能解决时，甲乙双方均可向茂名仲裁委员会申请仲裁或向茂名市人民法院起诉。

　　第十条、其他

　　一、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决;

　　二、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

电梯施工合同3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据甲乙双方友好协议,针对2台施工电梯、2台塔式起重机使用中的维修保养做出如下协议：

　　一、甲方责任和义务

　　1、负责机械所有配件及油类;

　　2、负责提供维修及保养时间;

　　3、负责每月按时付维修保养费用,每台每月20xx元,当月维修于次月10日前付清;

　　4、甲方使用操作人员必须要有操作证,熟练固定工人;

　　5、承担机械本身质量问题出现的安全事故。

　　二、乙方责任和义务

　　1、负责机械维修保养,不含配件及油类;

　　2、负责维修,有问题1小时内到场维修;

　　3、负责定期15天全面检查一次,使每个限位等全部有效;

　　4、负责定期提供维修保养记录;

　　5、负责提醒应淘汰的.配件及防坠器有效期;

　　6、甲方操作人员,人为造成的安全事故及机械损坏,乙方不负责承担和维修;

　　7、甲方应按时付维修保养费用,如逾期严重,乙方有权停止维修,造成的损失,乙方不负责。

　　三、争议的解决方式

　　双方发生经济合同纠纷,协议不能解决时,可到有管辖权的工商管理局经济合同仲裁委员会请仲裁,仲裁仍不能解决时,可到当地法院起诉。

　　四、本合同的有效期限

　　乙方开始承包维修保养之日起至电梯拆除之日,到期后合同自动取消。

　　五、本合同正本一式贰份,甲乙双方各执壹份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　签约代表：_________________签约代表：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　签约日期：_________________

电梯施工合同4

　　买方：_______________

　　住所地：_______________

　　法定代表人：_______________职务：_______________

　　卖方：_______________

　　住所地：_______________

　　法定代表人：_______________职务：_______________

　　本买卖合同由买方和卖方共同签订，买方同意买入和卖方同意售出以下商品，并遵照以下条款和条件执行。

　　1、商品名称、数量、型号和价格：_______________

　　1.1商品名称：电梯;

　　1.2商品数量、型号和单价：共_______部电梯，具体型号与单价见附件一《居住小区电梯统计表》;

　　1.3合同总价：共_______部电梯，总价为rmb￥(大写：人民币_______________元整)(含进口关税和中国国内增值税)。此价格不含安装、维修费。

　　2、商品规格：

　　2.1详细规格见附件二《电梯参考规格表》，如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时，以买方认定的施工图为准;

　　2.2如经买方同意电梯规格变更，费用和交货期另议。

　　3、制造者和部件原产国家：

　　3.1本合同所指的全部电梯的制造商为_______________。

　　3.2电梯主要进口部件产地见附件三《电梯进口部件清单》。

　　4、包装：

　　4.1卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装，使用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

　　4.2在每个包装箱表面，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。

　　5、电梯设备的交货、货物保管：

　　5.1交货方式以及地点：卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货，交货地点：_______________。电梯设备的运输、装卸等费用，均由卖方负责。

　　5.2交货期限：

　　5.2.1本合同项下部电梯的交货，为分期交货。

　　5.2.2本合同签订之后，卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于

　　年月日之前交付买方，买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后日内予以书面确认或提出书面异议;卖方在收到买方书面确认通知后最迟在

　　个月内将全部运到买方指定地点交货(部电梯因属分期交货，具体交货、安装期限与数量待买方、卖方在卖方提交电梯施工图、装潢式样图之日起

　　个工作日内予以书面确认，形成《住宅小区电梯分期交付进度表》以便执行)。

　　5.2.3若买方需要延迟收货，应提前天通知卖方，但延期不得超过天。

　　5.3货物保管：买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。

　　5.4本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。

　　6、电梯设备的货到验收、安装、安装验收：

　　6.1货到验收：在本合同第5.2.2款规定的交货时间内，在每一期设备到达交付地点后

　　个工作日内，买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收(数量、规格)。卖方必须保证货物与装箱清单数目、规格一致，若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时，应由卖方无条件补齐或调换;在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。

　　6.2卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。

　　6.3安装：货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件五《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。

　　6.4安装验收：在电梯安装完毕后

　　日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承担。

　　6.5有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。

　　6.6电梯产品未经验收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。

　　6.7电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。

　　7、本合同总价款的支付方式：

　　7.1本合同签订后日内买方向卖方支付合同价款总额的%作为定金，即rmb￥(大写：人民币_______________元整)。

　　7.2在本合同第5.2.2款规定的《住宅小区电梯分期交付进度表》中约定的各批次电梯交货时间之前

　　个月内，买方向卖方支付应当交付的最近一个批次电梯价款总额的%(各批次均支付完本期价款后，其总额为rmb￥，大写：人民币_______________元整)。

　　7.3在本合同第5.2.2款规定的《住宅小区电梯分期交付进度表》中约定的各批次电梯交货时间之前

　　个月内，买方向卖方支付应当交付的最近一个批次电梯价款总额的%(各批次均支付完本期价款后，其总额为rmb￥，大写：人民币_______________元整)。

　　7.4在本合同第5.2.2款规定的《住宅小区电梯分期交付进度表》中约定的各批次电梯货到合同指定工地、并经双方拆箱清点确认无误后

　　天内，买方向卖方支付该批次已经到货的电梯价款总额的%(各批次均支付完本期价款后，其总额为rmb￥，大写：人民币_______________元整)。

　　7.5在各批次电梯经当地电梯质量检查部门验收合格、颁发准运证后天内，买方向卖方支付已经领取准运证的该批次电梯价款总额的

　　%(全部批次电梯均支付完本期价款后，其总额为rmb￥，大写：人民币_______________元整)。

　　7.6本合同价款总额的%留作质量保证金(rmb￥，大写：人民币_______________元整)，有效期至电梯保修期结束。

　　7.7本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转帐。

　　7.8卖方在每次收款同时应向买方开具等额的正式发票。

　　8、技术文件：

　　每台电梯应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，卖方须在15天内将这些资料免费邮寄给买方：_______________

　　8.1装箱清单;

　　8.2一整套操作和维修手册(包括电路图);

　　8.3品质证书。

　　9、质量保证：

　　9.1卖方保证其提供的`货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。

　　9.2卖方保证卖方提供的电梯均按

　　电梯技术规范(见附件四)、中国的电梯制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准(包括卖方的单方承诺)设计制造。设计寿命为年。

　　9.3电梯保修期自电梯经验收合格、移交给买方之日起

　　个月(起始日按照电梯移交批次计算)。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。经卖方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，卖方还应当作出赔偿。

　　9.4如双方对质量问题的认定有争议，由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。

　　9.5电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任，具体约定见本合同附件六《永久维修服务承诺书》。

　　9.6电梯保修期满后，卖方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件。

　　本合同附件七《备品、备件清单及费用》中的报价在电梯保修期结束后五年内有效。

　　10、违约责任：

　　10.1买方因其过错若没有按照本合同第7.1款——第7.5款之规定支付合同价款，则交货期限相应推迟。同时，买方因其过错若没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同价款，均应每延期一日按应付而未付的款项金额的千分之五向卖方支付违约金。

　　10.2卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。同时，买方对下一期的付款期限可以相应推迟。

　　10.3若因卖方(包括卖方指定的安装方)原因导致货物无法通过安装验收或者安装验收拖延的，则应每延期一日按延期通过验收货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。

　　10.4若因卖方未能及时安装、调试、维修、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的，则卖方应承担由此产生的全部责任。

　　10.5在保修期内，卖方在收到买方通知的合理期限内未能提供维修、调换服务的，买方有权委托第三方进行维修，维修费用由卖方承担，直接从卖方的质量保证金中扣除。

　　10.6本合同生效后，任何一方若不符合本合同约定或者合同法律的约定单方面解除合同，均应按照本合同价款总额的百分之五向另一方支付违约金，并赔偿给另一方造成的实际损失。

　　10.7不可抗力：凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见、不能避免也不能克服的原因导致合同不能按照约定履行时，则遭遇不可抗力的一方，应在该不可抗力事件发生后15天内以书面形式通知另一方，并提供不可抗力的证明事件的证明。因遭遇不可抗力而不能按照合同约定履行的一方，可免除违约责任，但该方仍有责任采取必要措施以尽可能履行自己的义务。

　　11、附加条款：

　　11.1本合同自甲方、乙方签章之日起生效。

　　11.2卖方负责良好的安装、售后服务。

　　11.3本合同附件是本合同的有效组成部分，对于双方具备同等的效力。卖方、买方的任何书面单方义务承诺，一经对方接受，也构成合同的有效部分。

　　11.4本合同及附件生效后，合同的任何修改均必须得到双方的确认。

　　11.5未经买方同意，卖方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

　　11.6合同争议的解决：如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决。如协商解决不成，可向电梯安装地人民法院提起诉讼，诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。

　　11.7本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

　　11.8本合同正本一式份，买方份，卖方份，各合同文本具同等法律效力

　　买方：_______________(盖章)

　　法定代表人(签字)：_______________

　　卖方：_______________(盖章)

　　法定代表人(签字)：_______________

　　签署日期：_______________

　　签署地点：_______________

电梯施工合同5

　　合同编号：____________________

　　买方：____________________

　　卖方：__________________

　　安装方：____________

　　依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，买、卖双方经协商一致，订立本合同。

　　一、合同标的之名称、品牌、型号、规格、数量、价格和包装

　　序号品牌型号规格电梯：层/站/门扶梯：倾角及提升高数量(台)单价(元)合计价(元)

　　3升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4199,45099,450

　　5迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm2163,300326,600

　　6迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm2191,025382,050

　　合同总价(RMB元)：捌拾万零捌仟壹佰圆整(￥808,100.00元)

　　注：总价包含税金.

　　合同标的之技术要求详见附件。

　　合同标的包装由卖方负责。

　　本合同以下各项中，有口的条款以____________作为双方的确认。

　　二、技术标准和技术资料

　　2.1、技术标准

　　电梯执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588)》和《电梯技术条件(GB10058)》;自动扶梯/自动人行道执行《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范(GB16899-97)》;液压梯执行(GB 21240-20xx)》。

　　2.2、技术资料

　　2.2.1、本合同标的物设计所需的技术资料(包括建筑图纸、土建参数等)，由买方于签订合同前确认盖章后提供卖方。

　　2.2.2、本合同技术附页所列之各项，买方应在签署确认的同时予以确认。

　　2.2.3、本合同技术附页所列若有待定内容，买方未能予以书面确认时，交货期另行协商。

　　三、付款方式及付款条件

　　3.1、付款方式：买方以_汇款_方式支付合同价款。买方付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方的合同经办人。买方在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。

　　3.2、付款条件

　　3.2.1、买方在合同签订之日起3天内支付合同总价的20 %(￥161,620.00元)作为预付款，其中占合同总价的15%(￥121,215.00元)作为定金。

　　3.2.2、买方在交货期40日前支付合同总价的余额(￥646,480.00元)作为提货款。

　　3.2.3、分批次履行合同时，按以上比例分批次付款。

　　四、交货期限

　　4.1、交货时间：合同签订，满足前述第二条之2.2.1、2.2.2款以及第三条之3.2款的内容后，卖方应于收到预付款后货梯60天内，扶梯80天内(不含国家法定节假日)向买方交付合同标的。

　　4.2、卖方在下列情况之一下，将顺延交货及完成安装时间;若有异议或者届时可能引起的价格变动，由双方另行协商：

　　4.2.1、买方未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。

　　4.2.2、买方未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。

　　4.2.3、买方未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。

　　五、交货方式：

　　5.1、卖方须按期交货，提货的方式为：

　　卖方代办运输，运输费用安装方负责，送达地点：广东省z市z买方指定工地z广场买方自提，提货地点：

　　5.2、为确保货物安全、及时运送到买方以上指定地点。买方应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。

　　5.3、若买方需要更改送货地点，应提前书面通知卖方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更，双方协商解决。

　　5.4、货到工地直至安装进场前，买方应妥善保管标的物，避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题。倘若约定由卖方保管时，买方应提供合适的场所(位置应在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方)，并保证货到工地7日内能够进场安装;货到工地7日满仍不具备进场条件时，由买方负责保管直至现场具备进场条件。

　　六、检验

　　6.1、合同标的物运抵买方指定地点后，买方应在48小时内对运抵的箱体进行验收。任何一方未能在约定期间参与验收，视为无条件接受对方的验收结果。

　　6.2、双方在安装前另行约定开箱日期,并由双方共同进行检验：

　　6.2.1、在包装箱体完好无损的情况下，货物数量质量与约定不符，由卖方负责补足、修理或换;

　　6.2.2、如开箱前包装箱已经损坏，箱内货物有缺损的,由保管方负责。

　　6.3、卖方如期交货后经检验需补足、修理或更换的,只要卖方在合理期限内进行且不影响安装,不视为迟延履行。

　　七、土建及安装要求

　　7.1、买方对井道、机房的土建必须按卖方确认的电梯或扶梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由买卖双方代表签字确认,与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

　　7.2、按照国务院颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备运行质量，本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方或卖方指定的安装单位负责，双方另行签订安装合同。

　　7.3、买方加装电(扶)梯附属设备须经卖方确认，否则由此引起的安全事故及其他不良后果,卖方概不负责。

　　八、保修

　　8.1、在正常使用情况下,自当地质量技术监督部门验收合格之日起,卖方负责三包保修一年,保修期间按照国家有关规定例行巡检,保修期一年完后卖方再免费保养维修一年,不含电梯配件费用。如因买方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起十八个月失效。

　　8.2、未经卖方同意，买方自行安装或委托第三方安装的，卖方不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由买方承担。

　　8.3、在保修期间，由于买方或电(扶)梯使用单位管理使用不当造成的`故障，不属于保修的范围，卖方可予以有偿修复。

　　九、合同变更和违约责任

　　9.1、合同履行过程中，任何一方要求变更合同，应征得对方同意，双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。

　　9.2、卖方不履行合同应当双倍返还定金，买方不履行合同无权要求返还定金。

　　9.3、卖方逾期交货或者买方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以合同总额每日百分之一计算。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。

　　9.4、卖方不能交货超过1个月，买方有权解除合同，并有权要求卖方承担因此造成的所有损失;买方逾期提货超过6个月，卖方有权解除合同，并有权对标的物另行处置，所处置的标的物所得不足以弥补卖方损失时，卖方有权对买方继续追索。

　　9.5、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过21天的，除承担违约责任外，还应支付仓储费：电梯每台每月1500元;扶梯每台每月3000元，不足一个月按一个月计算。

　　9.6、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过90天或以上时，除按前项计算仓储费和违约金外，另须支付因仓储时间超过90天卖方为确保合同标的物质量而作检验所发生的费用每台3000元。

　　9.7、买方未支付上述9.5、9.6条所产生的仓储费及检验费前，卖方有权留置标的物。

　　十、解决纠纷的方式：双方发生纠纷,应协商解决,协商不成,提请人民法院解决。

　　十一、其他约定事项

　　电梯验收合格后卖方负责买两年的电梯保险，受益人为买方

　　十二、与本合同不可分割附件

　　1、技术规格(电梯)。

　　2、其他:

　　十三、生效：本合同自双方签名盖章时起成立,并依法生效。

　　十四、本合同一式肆份，买方执贰份，卖方及安装方各执壹份，均具同等法律效力。

　　买方(盖章)：__________

　　单位名称____市____投资有限公司

　　地址____市____大道南____号

　　法人代表：__________

　　开户银行：____________________

　　帐号：__________

　　纳税人识别号：__________

　　经办人日期：__________

电梯施工合同6

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本承包合同，以资双方共同信守。

　　第一条、工程概况

　　1、项目名称：

　　2、座落地点：

　　3、材料说明：详见报价清单

　　第二条、承包方式及承包范围：

　　2.1承包方式：乙方以包劳务、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安装质量、包安装验收合格等进行包干施工，向甲方交付劳务成果。

　　2.2具体的承包范围如下：

　　本工程属交钥匙工程，乙方应按时完成电梯土建、基坑施工；电梯井道工程安装施工；电梯安装、调试、装修。同时保证合同电梯安装工程质量，包验收(包括甲乙双方组织的内部验收及质检部门对电梯的验收)并取得电梯准用证。

　　第三条、质量标准及乙方的质量保证

　　3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：

　　严格执行现行有效且的电梯安装验收规范、电梯技术条件、电梯制造与安装安全规范、电梯试验方法等质量标准以及电梯厂商的技术要求。

　　3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。

　　第四条、工期

　　4.1乙方应在本合同签订后天内安排材料进场，实施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方。

　　4.2在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。

　　第五条、合同总价款

　　5.1本工程的包干总价(含税)为：

　　5.2合同包干总价款已包含电梯土建、基坑施工，电梯井道工程安装施工，电梯安装、调试、装修等乙方为完成本合同目的的全部工作的全部费用，甲方无须就本项目电梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他费用。

　　第六条、付款方式

　　6.1 xxx 付款方式

　　第七条、甲方责任

　　7.1甲方指定项目代表为。

　　7.2甲方向乙方提供电梯厂商所提供的土建技术要求、井道钢结构技术要求、电梯安装技术要求给乙方，由乙方按照技术要求制作施工计划、施工组织方案，交由甲方审定后乙方组织实施。

　　7.3甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利；有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

　　7.4协调业主给乙方提供施工期间的用电、用水、场地。

　　7.5按时向乙方支付合同款项。

　　7.6负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。

　　7.7施工过程中，甲方有监督按照图纸施工的`权力。

　　7.8按工程所在地建设部门及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。

　　第八条、乙方责任

　　8.1乙方指定的项目代表为：________。

　　8.2乙方按甲方审定的施工组织计划、施工方案和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

　　8.3乙方须保证施工人员具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。

　　8.4乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方审批，所有施工图纸均应得到甲方确认。

　　8.5乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。

　　8.6井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及土建预埋或预留的构件等。

　　8.7负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

　　8.8乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。项目实施过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

　　8.9施工所需的工料和施工设备均由乙方负责。

　　8.10安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

　　8.11负责电梯工程项目施工期间、安装后至验收合格且甲乙双方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。

　　8.12遵守政府有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。

　　8.13按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任。

　　8.14工程竣工验收完成取得竣工验收合格证书后，由甲乙双方办理正式工程移交手续。

　　8.15竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。

　　8.16乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。因电梯本身质量原因不能通过验收除外。

　　第九条、材料设备供应

　　9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：

　　9.1.1乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。

　　9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

　　9.2若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。

　　第十条、工程验收

　　10.1隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方验收。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。

　　10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，双方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

　　10.3如果在验收中产生纠纷，由工程所在地质量监督检查部门核验为准。

　　第十一条、违约责任

　　11.1甲方如不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的3%。

　　11.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金，若乙方逾期竣工超过三十天的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金。

　　11.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。

　　11.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让，违约方应向对方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。

　　11.5在甲方根据本合同的约定解除合同后，乙方应在甲方发出解除合同的通知之日起5天内完成退场工作，包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作。

　　11.6未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转包或分包，否则，乙方须向甲方支付相当于合同包干总价的20%作为违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

　　第十二条、争议及解决

　　12.1本合同及其附件、技术标准、设计方案等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案。

　　12.2甲乙双方在履行合同中发生争议的，除双方协议停止施工外，乙方都应继续履行合同，保持施工连续，并在任何情况下，均须保护已完工程。

　　12.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　12.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十三条、合同生效

　　13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　13.2本合同未尽事宜，可另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　13.3本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具有同等法律效力。

　　第十四条、联系方式

　　双方保证在本合同上注明的通讯地址及联系电话为有效的联系方式，若联系方式发生变更，应及时以书面形式通知对方，未以书面形式通知的，任一方按本合同上注明的联系方式发送有关通知、文件，即视为该有关通知、文件送达对方。

　　甲方联系人：联系电话：通信地址：

　　乙方联系人：联系电话：通信地址：

　　甲方：乙方：

　　签约代表：签约代表：

　　____年____月____日 ____年____月____日

电梯施工合同7

　　甲方：_________________(卖方)

　　乙方：_________________(买方)

　　甲方将壹台年月出厂的牌施工电梯(编号：_________________)卖给乙方，总价以________万元成交，(大写________)。该机包括标准节________个，道附墙，电缆线米两根。标节螺丝________个，随机资料包括产权证原件，合格证监检证复印件。该机原始随机发票。

　　付款方式：_________________首付再付最后一次性付清余款，付款日期为___年___月___日至年月日付清。___年___月___日开始

　　电梯归乙方所有，电梯的租费归乙方所有。乙方要求甲方过户时甲方不能以任何理由推脱，乙方付完首付款后该机所有归乙方所有，以后发生的`任何不安全事故都与甲方无关。在购买之前甲方引起的任何经济纠纷及安全责任与乙方无关。

　　未尽事宜双方协商解决。

　　协商不成可由买方所在地法院解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　附：_________________双方身份证复印件

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　______年______月______日

电梯施工合同8

　　甲方（租赁方）：（以下称甲方）

　　乙方（出租方）：（以下称乙方）

　　根据《民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、租赁机械的名称、型号、数量、地点；

　　1、名称：____

　　2、型号：____

　　3、数量：____

　　4、地点：____

　　二、进出场费、租金及其交纳期限：

　　1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。

　　2、按月结算当月租金，每台每月租金为人民币（不含电梯操作人员工资），一次性定价不作调整。

　　3、租赁费付款方法：安监站备案日起计算租金，每台前三个月暂不付租费，第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费，每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。

　　三、甲方责任：

　　1、负责设备基础施工制作，总电缆线及楼层安全门。

　　2、提供安全、可靠的`电源，并将电源引入电梯设备电源箱。

　　3、积极配合升降机安装、拆除工作，保证进场道路畅通，负责夜间施工照明。

　　4、承租过程中，确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。

　　四、乙方责任：

　　1、提供合格的设备。

　　2、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底。

　　3、负责机械设备的进场安装、维护、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。

　　五、人员管理及安全责任：

　　1、因机械本身存在的质量问题引起的安全事故由乙方负责，设备安拆时一切安全责任均由乙方承担，甲方概不承担一切责任。

　　2、乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。

　　3、甲方违章指挥时，造成后果由甲方承担，操作人员应拒绝作业，非操作人员不得进入机械操作室作业。

　　4、甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门不得违犯，如电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，电梯停止运行后，甲方才可安全作业

　　六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：

　　1、租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担，机械使用期间要求乙方每15天检修维护一次并做好记录，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。

　　2、故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。

　　3、做好设备维修保养，乙方处理故障，做到一般故障2小时内排除，大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天，如每超一天，乙方承担甲方所有损失。

　　七、违约责任：

　　1、甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算，停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算，如甲方逾期付款，从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机，双方协商。

　　2、甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。

　　3、本合同不详之处，双方协商解决。

　　八、其他约定事项：

　　附墙要求全部6米设置一道。

　　九、争议的解决方式：

　　本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决。无法协商时，依法向____区人民法院起诉。

　　十、本合同一式四份具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章生效，所有条款履行完毕后自动失效。

　　甲方：

　　乙方：（签章）

　　代表签字：

　　电话：

　　________年____月____日

　　（签章）代表签字：

　　电话：

　　________年____月____日

电梯施工合同9

　　承租方(甲方)：________________

　　出租方(乙方)：________________

　　针对甲方工程项目的需要，乙方向甲方出租施工升降机并提供相应的配套服务。根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，为明确双方的权利及义务关系，经双方协商一致订立本合同，并自觉严格遵照履行。

　　第一条：概况

　　1、甲方工程项目

　　工程名称：____________________________

　　工程地点：____________________________

　　2、乙方施工升降机设备

　　数量：__________台

　　规格：________________

　　注：

　　1、设备配套情况以发运交接清单为准

　　2、设备进出场费包括进出场费、设备增高费、安装费、维修费、附着费等一切费用(安装和卸车由甲方提供塔机配合扶墙加长不含此项中)

　　3、操作人员：操作人员必须持有特殊工种上岗证书，操作人员每天按甲方要求作业，并能根据施工现场的特殊情况满足现场需要。

　　4、操作人员具体安排由双方协商安排，其工资由承租方支付。

　　第二条：工作内容

　　一、甲方：

　　1、负责施工升降机基础的预埋件施工配合，由乙方技术人员具体施工，设备进场时甲方提供堆放场地就安排塔吊人员配合，甲方在租赁期间，仅享有租赁设备的使用权。

　　2、未经乙方书面同意，甲方不得在所租赁设备上增加或拆除任何部件。

　　3、甲方未经乙方书面同意，不得以任何理由或借口转移使用地点或转租(借)给第三者，更不可能作为自有财产进行抵押等。

　　4、负责施工升降机进出场道路清理，确保运输车辆(9.6~12米)进、出道路畅通负责施工升降机安装、拆卸时工地现场场地障碍清理。

　　二、乙方

　　1、负责施工升降机的进退场运输、乙方场地的装卸车和施工现场的装车、设备的安装、顶升、报验、维护保养。

　　在施工升降机的整个租赁期间，乙方设备随时按甲方指令、负责施工现场物质的垂直运输服务，未经甲方同意，乙方不得为其他任何第三方提垂直运输服务。

　　负责施工升降机所有预埋件的提供与安装。

　　第三条、租赁期限

　　1、租赁时间：________________以双方签字的时间为准，租赁期满，甲方未按本条第3款通知停用的、租赁继续、租赁费用不变。

　　2、甲方在安装前十天通知乙方进场，从施工升降机安装调试完毕，甲方签署施工升降机使用确认书之______日起二十个工作______日内，为施工升降机申报检测正常工作______日，在此期间，甲方可正常使用施工升降机，乙方按合同约定计算租期，收取租金。

　　第四条、租赁费用

　　1、甲方按乙方工作内容向乙方支付租赁费用，乙方工作内容第一项的费用(施工升降机进出场费)每台设备为人民币23000___________元整乙方工作内容第二项的费用(施工升降机______月租费)每台人民币11000___________元整。甲方按______月支付一次，不足一个______月的部分按实际天数计算。(注：________________以上金额均为不含发票价格，甲方如需发票，需按租赁公司税率补齐差价。)

　　2、因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、投毒以及台风、地震、洪水、泥石流、大雪等自然灾害导致施工停工的.，相应的损失和费用各自承担，租赁期限相应顺延，因其他原因导致施工停工，甲方对超过一个______月的部分改为支付设备停置费(每月租赁费的80_______%)。租赁期限相应顺延，但不得超过三个______月，否则有权拆除设备。

　　3、计费时间：________________

　　开始时间：________________施工升降机安装调试后，达到以下条款中的任何一条即从当天开始计算租赁费用。

　　(1)施工升降机经相关部门验收合格并开始使用。

　　(2)施工升降机虽未通过验收，但因施工需要已实际投入使用。

　　(3)施工升降机安装调试完毕，乙方将施工升降机交给甲方工地使用，甲方在施工升降机开工告知书上签字、盖___。甲方未签施工升降机开工告知，不得使用施工升降机，否则一切后果由其负责。

　　(4)施工升降机春节期间，按15天计费。

　　结束时间：________________以甲方正式书面报停为准。

　　4、付款方式：________________

　　(1)本合同签定后，设备安装完毕经相关部门验收合格后甲方支付乙方设备进出场费￥23000___________元整设备安装完毕经相关部门验收合格后，承租方需付清全部进出场费。

　　(2)乙方工作内容第二项(______月租金)的计费周期届设备使用，满一个______月后7______日内，甲方向乙方支付清当______月租金费用。

　　(3)施工升降机报停使用，乙方拆除升降机并退场当天，甲方付清全部款项。

　　第五条、设备的使用、维修、保养和费用

　　1、设备在租赁期内由乙方负责设备的维修和保养，并承担一切费用。及时为甲方提供使用服务。

　　2、租赁设备在租赁期间发生小故障，乙方应在4小时内修复，若无特殊情况，大修应在24小时内修复，以保证工作正常使用，特殊维修一般不超过2天，正常维修一般不超过1天，每超过1天不计当天租金。(如严重造成工期延误，承担相应损失。)

　　3、设备在保管、使用等过程中，致使发生安全事故时，由责任方承担。如因机械设备的原因发生的大小安全事故，则由乙方承担一切费用和责任。

　　第六条、设备的毁损和灭失

　　甲方承担设备在租赁期内发生的由甲方造成的设备的毁损和灭失风险(包括被盗、人为损坏和拆除)如发生的设备的灭失甲方应按设备现值等额赔偿。

　　第七条、权利义务

　　甲方：________________

　　1、约定的设备进出场前10天向乙方提供施工组织设计，现场地质勘探报告、施工现场平面图、立面图、设备进退场计划等资料，施工升降机定位需经甲方书面确认，甲方应承担固定位位不当所造成的相应责任及费用。

　　2、严格按照施工升降机的基础资料数据进行基础制作，并保证在基础砼凝固后基础支座的垂直和水平偏差严格控制在使用说明书要求的范围以内。由于基础不均沉降原因造成的停机，甲方须支付租赁费用，造成设备损坏的，承担相应的赔偿责任。

　　3、提供设备用电，安装接地极。并按三相五张为乙方机械单独设置配电箱，配备200a空开及漏电保护装置(一机一闸)，保证输出电压力380v+5_______%，并将电源接至施工升降机下电箱内，配置设备专用电箱，确定设备用电与施工照明，提供设备安装，拆除过程中必要的场地和通道。

　　4、甲方应派协助乙方施工升降机申报检测的相关资料的办理，如因提供资料不及时，导致不能及时申报检测和办理施工升降机的使用登记手续，其责任有甲方负责。

　　5、按约定的期限和金额向乙方支付合同价款。

　　乙方：________________

　　1、本合同订立后7______日内向甲方提供施工升降机基础图和预埋件详图。

　　2、在设备进场______日之前踏勘现场，针对现场实际情况向甲方提出具体要求，以确保设备在实际施工过程中的安全、顺利、正常。

　　3、按合同约定的时间进场、安装调试和退场、并向甲方提供相关资料。

　　4、双方指定一名操作人员为负责人，全面负责施工升降机的安全操作，定期检修、、维修保养和技术交底等工作，并每______日按国家施工升降机使用规定形成______日记录，操作人员应服从甲方合理的工作安排、遵守安全操作规程、遵守甲方现场管理制度、严格服从甲方的指令和工作安排，不能违章作业、消极怠工。

　　5、施工升降机主机进场后，因甲方原因导致施工升降机不能及时安装，或者施工升降机安装调试合格，甲方不使用施工升降机，甲方同意从施工升降机主机进场之______日起第十______日为租期计算起始______日，乙方开始计算租期，收取租金。

　　6、定期对设备进行维护、保养、及时做好故障处理。如果维护保养计划时间需要在2小时以上(含)的，需提前通知甲方认可(开机前10-20分钟的例行保养除外)。

　　7、乙方随机操作人员有权拒绝甲方的施工升降机违章操作指令。

　　8、节假______日施工升降机不报停，亦不计加班。

　　第八条、安全生产

　　1、乙方应服从甲方的统一管理，严格遵守建筑施工现场的各项安全规定，搞好安全生产、文明生产等工作。

　　2、随机操作人员因思想不集中、疲劳作业、违章操作等原因造成的对施工现场损坏或自身及其他人员伤亡事故的，费用和责任安全，分清责任，由责任方承担。

　　3、若发生意外情况，应立即通知相关部门，并经过相应的事故调查明确责任。

　　4、甲方负有设备进场______日起至设备退场______日止乙方设备及部件、配件在甲方工地施工现场的看护保管责任，因甲方工地现场管理不善等原因，照成的设备部件、配件被盗丢失，乙方应按所丢失部件、配件当时的市场价格照价赔偿。

　　5、安全责任的划分原则上以吊笼为界，吊笼以内(即机械原因)由乙方负责，吊笼以外(车辆、装卸、外部环境不合格及指挥等原因)由甲方负责。

　　6、发生工伤事故、机械事故或他人、他物损害的，甲乙双方都有实施现场抢救、保护现场的义务。

　　第九条违约责任

　　1、本合同生效后，双方应无条件全面履行合同。发生违约行为的，违约方应赔偿对方因此遭受的一切损失。

　　第十条争议解决

　　1、双方在本合同履行期间发生争议的，在不影响正常施工的前提下，双方协商解决。

　　2、协商不成的，双方应在合同履行的地区人民法院诉讼解决。

　　第十一条、合同变更与终止

　　1、本合同约定的租赁期满前10天甲方未通知乙方施工升降机停用的，本合同期限自动延展，直至甲方通知确切的停用时间为止，延误按租赁费收取。

　　第十二条、附则

　　1、本合同的附件构成本合同的组成部分，由双方在附件中盖___确认。

　　2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商处理或依据相关法律法规处理。

　　3、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字盖___后生效，价款结清后自动失效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　______年______月______日

电梯施工合同10

　　出租方(以下简称甲方)：

　　承租方(以下简称乙方)：

　　乙方因垂直运输的需要，甲方愿意向乙方出租下述施工电梯设备。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。

　　一、设备概况：

　　__________________________________

　　二、租赁期限：

　　租期不得低于陆个月，低于陆个月按陆个月计算。

　　三、租赁设备的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件(发货单)所列租赁设备及配套件的所有权属于甲方。乙方对租赁设备只有使用权，没有所有权。

　　2、未经甲方授权，乙方不得将租赁设备转租、抵押、质押等。

　　四、租金的计算和支付：

　　1、安装调试完毕经双方技术人员共同验收并移交手续后，设备进场由乙方向甲方做书面证明，进场日起开始计算租金。

　　2、租赁期满，乙方将完好的设备交给甲方并结清租赁费及相关费用，甲方办理退场手续，并及时拆出设备。

　　3、设备租金按月收缴，不足一月，按天数计算

　　4、设备租赁费用的支付：每月日至日内支付上月租赁费，或约定为：

　　五、租赁设备进出场、验收和费用

　　1、租赁设备的进出场费元由乙方承担，并在设备进场前一次性支付给甲方。

　　2、甲方向乙方提供租赁设备的相关资料的复印件文本并加盖公章，包括使用说明书、检测报告、产品合格证、以及其他必要技术参数。

　　3、乙方应在设备进场时及时按照甲方随车的发货清单清点验收租赁设备的各项，同时将签收盖章后的发货清单交给甲方。如果乙方未按本款规定及时办理验收，甲方将视为租赁设备已在完好状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已将租赁设备的发货清单交付给甲方。

　　六、租赁设备的安装拆卸、调试与验收

　　1、租赁设备的安装、拆卸、调试由甲方负责。乙方按照甲方要求提供安装拆卸、调试的现场条件及人员配合等。

　　2、甲方在本合同签订后向乙方提供相关设备的基础图及安装现场的技术要求事项，乙方严格按照甲方提供的基础图纸做好设备的基础。并按照技术要求核实场地、道路、电源等条件情况，保证设备正常安装。

　　4、安装、调试完毕经甲乙双方验收后，甲方按照国家规定及时申请有关职能部门的安装检测，取得检验报告后(复印件)交乙方存档备案。

　　七、租赁设备的使用、维修、保养和费用

　　1、乙方在使用租赁设备期间，租赁设备任何部件、任何装臵出现故障应当及时通知甲方，并进行处理，或委托乙方处理，不得带病作业，若因设备在正常使用状态下出现的故障其修复费用由甲方负责;因乙方违规操作或因供电等乙方的原因素导致的租赁设备发生故障及造成的损失均由乙方负责。

　　2、租赁设备操作人员由乙方配备，甲方可以推荐，必须持证上岗，熟练操作，严格遵守操作规程，若因违章作业造成损害的，由乙方承担全部责任。设备操作人员的工资费用由乙方结算，不含在甲方租赁费内，

　　3、甲方将设专人对设备定期检查、维修、保养。每月维护保养时间不得超过12小时;正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数租金。检查、维修、保养记录双方各备一份存档。

　　八、施工安全交底与协议

　　1、甲乙双方在施工前共同对设备机组人员进行安全技术交底，并依据有关规定订立《安全管理协议》。

　　2、设备在使用过程中，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。

　　3、乙方应对作业范围内的.变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由乙方负责。

　　九、租赁设备的毁损和灭失

　　1、乙方承担在租赁期内发生的租赁设备的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

　　2、在租赁设备发生毁损和灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用状态;(2)更换与租赁设备同样型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

　　十、违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，按日3‰向甲方支付违约金;如付款后继续租用，合同照常生效。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反约定，向对方偿本合同总金额10%的违约金。

　　3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任一条款时，甲方有权采取下列措施：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的相关损失。

　　(2)终止本合同，收回或要求归还租赁设备，并要求乙方赔偿甲方的相关损失。

　　十一、其他约定

　　1、因设备故障乙方通知甲方维修人员必须及时到现场，维修过程超过4小时时间乙方扣除甲方当天租金。

　　2、若乙方实际需要的高度超过标准高度，增加部分的安、拆人工费用需另算：安拆费用：标准节元/节，附着元/套，由乙方承担。

　　十二、未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。本协议壹式肆份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　X有限公司法定代表：

　　委托代理人：

　　开户行：

　　账号：

　　电话：

　　年月日

　　法定代表：

　　身份证号：

　　委托代理人

　　身份证号：

　　电话：

　　年月日

电梯施工合同11

　　甲方(出租方)：

　　乙方(承租方)：

　　签订地点：

　　乙方因承建工程需要，向甲方租用提升机楼层安全防护门基础上按国家《合同法》订立以下合同，双方自愿共同遵照执行。

　　一、基本情况

　　1、楼层安全防护门安装地点：

　　2、乙方租用的楼层安全防护门型号为

　　二、计费起止日期：防护门从甲方仓库发出之日开始计算租金，中途不报停直至工程完工，使用期间不需再签收租金单，直到安全防护门由乙方送回甲方仓库就停止计算租金。

　　三、租赁价格及付款方式：租赁费及其它费用为税前价。

　　防护门租赁时间为1个月，租金合计伍佰元整，超过1个月以1元/张/天计算，使用完后将防护门送回甲方仓库。

　　四、甲方职责

　　甲方对出租的防护门发货前做好检查，不能有脱焊，不能严重变形，并为乙方代叫搬运车辆，运费由乙方承担。

　　五、乙方责任

　　1.乙方指定________为提货人，身份证号：______________________，代表乙方在本合同中行使一切权力与义务，并承担本合同中乙方应尽的权责。乙方必须保护好防护门，保证退租时防护门完好无损,如有毁损均由乙方负责赔偿150元/张。

　　2.租赁期内，未经甲方书面许可，乙方不得在所租赁防护门上增加或拆除任何附件或配件;不得擅自转移使用地点或转让给第三者;不得将防护门作为自家财产进行抵押。违反此款规定，甲方有权立即解除合同，收回设备，乙方所交定金不退且应赔偿甲方因此而造成的一切损失。

　　六、争议的解决：有关合同的一切争议，首先应友好协商解决，若协商不成，则双方均应向合同签订所在地法院提起诉讼，因违约行为导致对方维权而产生的'律师费、诉讼费等相关费用概由违约方承担。

　　七、合同生效后，双方均不得擅自修改或废止;如有特殊情况需要修改或有未尽事宜，一律按《合同法》的相关规定，双方协商一致，做出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同壹式两份，双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

电梯施工合同12

　　租用单位： (以下简称甲方)

　　出租单位： (以下简称乙方)

　　由甲方投资新建的土建工程已经完成，现进入使用施工电梯阶段，需要用乙方的施工电梯SC200/200型一台，提升高度为90米，以下简称施工电梯一台。经双方友好协商，双方确认机械租赁关系，为了明确租赁原则及双方责任，根据《中华人民共和国合同法》，特订下列租赁合同条款，以兹双方共同遵守。

　　一、租用期限：

　　根据甲方室内外装修工程总体施工进度计划，需租用乙方的施工电梯期限定为：自机械安装完成后开始使用起至甲方通知施工电梯停机为止。租期以月计算，以最终的工程进度为准。

　　二、租费计价方法：

　　根据甲方工程的具体情况，乙方同意按以下计价计算租费：自施工电梯安装验收合格挂牌日至甲方口头或书面报停日止，按天计价，租金基价为13000元/月，不足一个月的按400元/天，此价格含乙方每台施工电梯维修费、保养费、易损零件及整机维修主副材、人工费用。

　　1、施工电梯进退场装、拆、运输费、安装、调试、检测、验收、维修、保养一切费用由乙方负责(一次性包干)28000元。

　　2、施工电梯地脚螺丝及安装由乙方负责。

　　3、施工电梯停机，甲方必须以口头或书面形式通知乙方。

　　三、付款方式：

　　1、施工电梯安装调试完成且具备使用条件后3日内，甲方向乙方支付。

　　2、每月结算一次付租金总价的100%余款待竣工验收合格后一次付清。

　　3、乙方必须提供收款总额的合格有效税票。

　　四、甲方责任：

　　1、甲方有义务向乙方提供地质堪察报告。

　　2、甲方应提前7天以口头或书面形式通知乙方施工电梯进场，乙方应确保按时进场。

　　3、按时足额支付费用。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方提供给甲方的施工电梯必须是20xx年5月份出厂日期的设备。

　　2、合同签订生效后，确保施工电梯能按时进场及安装验收合格，确保甲方能按时使用。

　　3、乙方应有义务做好施工电梯的备案工作(安装与拆卸)，并向甲方提供施工电梯安装、拆卸方案及有关资料，施工电梯检测、验收工作及一切费用由乙方负责。

　　4、乙方应派专业保养维修人员定期对施工电梯进行检查、维修、保养，保证施工电梯能正常使用。

　　5、甲方配备的施工电梯司机应每日对施工电梯进行检查，及时发现问题，及时维修，不能影响到甲方的'正常施工。

　　6、在施工中，如施工电梯发生故障，乙方确保在2小时内(含夜间)除特殊条件外抢修完成。故障抢修不及时的，对甲方施工造成影响的，由乙方负责赔偿包括给甲方造成的直接损失和间接损失。

　　7、施工电梯在施工期间，施工电梯自身的质量问题，所发生的安全事故由乙方负责。

　　8、施工电梯在安装与拆卸时，所有施工人员必须执证上岗，如因乙方管理不当、施工人员的操作与技术不当，导致安全事故的发生或乙方组装、拆卸的车辆、机械对甲方或他人造成伤害及经济损失的，由乙方负责赔偿一切损失。

　　9、甲方配备的施工电梯司机应执证上岗，并严格执行“十不吊”准则。

　　10、因乙方人员的原因造成安全事故、施工中途停工等，由乙方承担一切责任，并赔偿给甲方直接损失和间接损失。

　　11、施工电梯钢丝绳、料斗钢丝绳更换费用由乙方负责。

　　12、施工电梯各配件的更换及施作费用由乙方负责。

　　六、乙方施工电梯进入施工现场应遵守以下安全规定：

　　①、安装、加节、拆卸必须由安装组配备安全员进行指挥;

　　②、所涉及到相关各类施作人员的有效证件必须在进场前提供给甲方;

　　③、安装、加节的有效验收单及时提供给甲方;

　　④、每天、每周、每月的有效检查单必须及时提供给甲方(包括钢丝绳等);

　　⑤、施工电梯每次的安装、加节、拆除必须由乙方进行安全交底，并把有效记录，及时提供给甲方;

　　七、本合同未尽事宜，双方协商解决。如双方协商不成，在甲方工程所在地通过诉松解决。

　　八、本合同一式三份，备案一份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，款清失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电梯施工合同13

　　工程名称：

　　工程地点：

　　施工电梯使用单位（甲方）：

　　施工电梯单位（乙方）：

　　签订日期：年月日

　　施工电梯吊使用单位（以下称甲方）：

　　施工电梯单位（以下称乙方）：

　　甲方因工程建设需要，向乙方租用施工电梯，由乙方负责安装、维护、服务、拆卸，依据《中华人民共和国经济合同法》，在双方自愿平等的条件下，经友好协商，达成如下协议，明确甲、乙双方的权力和义务，以供双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、租赁机械的名称、型号、数量、地点：

　　1、名称：施工电梯

　　2、型号： SC（D）200/200

　　3、数量：贰台

　　四、安装时间：甲方暂定于 20xx 年月日安装施工电梯，具体时间以甲方向乙方协商好的时间为准。

　　五、施工电梯使用时间：自验收合格并实际交付使用开始，到实际停止使用为止。在实际使用时间段内结算台班费用，以24小时为壹个台班。

　　六、台班费及附属费用：

　　1、施工电梯基础施工费用：由乙方负责提供可行的基础施工方案，甲方负责施工及接地制作，费用归甲方负责。

　　2、施工电梯进出场费用：每台施工电梯￥20000.00 元。

　　3、施工电梯的标准扶墙臂（3200-3800mm）、锚固、预埋件及其相应的机械、主材、辅材、人工费用等由乙方自行承担。

　　4、施工电梯专用箱及专用箱以后的所有电线电缆由乙方自行承担。

　　5、施工电梯台班费按月租形式，每台月租费用：

　　￥18000.00 元整/台。

　　6、施工电梯机组人员的工资、奖金、生活费已在月租赁台班费内。

　　7、如遇不可抗力的原因造成停机，免收台班费：例如八级以上大风、地震,乙方不收施工电梯台班费用；春节放假期一个月乙方免收施工电梯台班费用，如果超过一个月，超过部分乙方按正常台班费用的50%计算台班费用，另因甲方原因造成停工的按租赁费的50%计算台班费用。

　　七、付款形式：

　　1、施工电梯安装完毕并验收合格开始使用，甲方向乙方支付进出场费用的50％计。

　　2、施工电梯台班费用，甲方每二个月结算一次，次月15日支付50％给乙方。

　　3、施工电梯结束使用后设备拆除前支付至租金的80%，施工电梯拆除后陆个月内，甲方向乙方支付剩余的费用。

　　八、甲方责任：

　　1、负责设备基础施工、制作。

　　2、提供安全、可靠的电源，并将电源引入设备电源箱。

　　3、积极配合升降机安装，拆除工作，保证进出场道路畅通，负责夜间施工照明。

　　4、提供设备料具用房。

　　5、承租过程中，确保机械辅件免遭丢失或损坏。

　　6、提供操作人员食宿条件，伙食费用由乙方承担。

　　7、甲方应及时支付合同价款内的`各项费用，不拖欠，如不能及时支付，甲乙双方协商解决，但乙方不能停机影响生产进度。

　　8、乙方机组人员如无理刁难，甲方可通过乙方部门无条件辞退机组人员，如造成误工损失费用由乙方承担。

　　九、乙方责任：

　　1、向甲方提供市建委、市劳动安全部门检验合格的技术性能良好的施工电梯。

　　2、机械操作人员由乙方配备，保证持证随机上岗，密切配合工程施工，搞好优质服务，严格执行操作规程，遵守施工现场的安全管理规定。

　　3、每台施工电梯配备三名以上操作人员，实行机械设备施工管理和安全管理的机长负责制，确保施工电梯24小时/日有人服务；因乙方司机迟到早退月累计6小时按租赁费日台班扣除，扣除依据按甲方现场主管部门记录为准，且无需乙方机组人员签字确认；乙方操作人员必须服从甲方的后勤管理，认真做好入场的各项登记，并自觉遵守甲方的各项管理制度，如有违者按甲方的各项罚款标准执行，罚款项在当月租赁费中扣除。

　　4、积极努力配合甲方施工，对工作不认真或服务态度差的操作人员，对不服从调度的机组人员，甲方有权提出更换，乙方在收到甲方的通知后，应在24小时内更换机组人员。

　　5、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底，乙方制定各施工电梯基础施工方案，制定各施工电梯安装方案;制定各施工电梯的拆除方案。负责机械设备的进场安装、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。

　　6、乙方安、拆机组人员，因违章操作，而造成的安全事故，其一切直接和间接责任及损失由乙方负责。

　　7、乙方现场管理人员、维修人员及现场操作人员必须接受项目部管理人员的指挥。

　　8、乙方必须常驻现场一名机械主管，协调所有施工电梯，否则按每月每台500元扣除台班费用。

　　9、护墙臂预埋件由乙方负责安装、加固，甲方配合，由于预埋件移位引起的责任在乙方。

　　十、违约责任：

　　由违约方负责。

　　十一、争议的解决事项：

　　甲、乙双方协商解决，解决不了的，应在工地所在辖区人民法院裁决。

　　十二、其他约定事项：

　　1、施工电梯费用结算依据施工机械台班签认单，以工地施工负责人签字为准。

　　2、故障维修时间由施工电梯机组组长上报，甲方核实。以核定时间为准。

　　3、例行保养及维修，应提前三天通知甲方，以便甲方安排生产。

　　4、机械月租签认单每月底签认。

　　5、最后施工电梯月租台班费不足一个月，按天结算。

　　计算方法：（实际使用天数/30）×月租台班费用。

　　6、施工电梯护墙及顶升必须提前3天与甲方生产部门沟通，正常情况下，护墙顶升时间不超一天。

　　十三、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》的有关规定。

　　十四、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，签字及盖章后生效。十五、本合同施工电梯出场并付清款项后自动作废。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　日期：

电梯施工合同14

　　承租单位：（简称甲方）出租单位：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确承租方与出租方的权利与义务，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条租赁施工电梯型号及附件、名称、数量

　　1、电梯型号SC200/200型，数量台；高度满足工地要求；

　　2、工程名称：

　　3、施工地点：

　　第二条租赁期限

　　进场时间：预计年月日

　　第三条租金计算办法及交纳期限

　　1、电梯预计适用于期限个月，不足个月按个月计算，租金为元/月/台（本租金为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%），租期不满一个月时，按实际天数计算（按天计算：月租金/30*天数）。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。

　　2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括：设备进出场的运输及装卸；设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用；如因工地无实施许可证，电梯在安装及使用过

　　程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责，（本价格为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%）。

　　3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、甲方生产不当，造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工），费用由甲方照常支付，每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周，乙方有权停止电梯作业，所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。

　　4、电梯报停时，甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间，如甲方施工现场不具备拆机出场条件时，应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机，则停机期间租金照计。

　　5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后，乙方应按甲方要求的.时间及时将电梯拆卸出场。

　　第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任

　　一、甲方责任：

　　1、负责制作电梯基础，确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘（应满足附墙架受力要求）长度为2.9米至3.5米。如超出此距离，则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件，装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆，如无塔吊配合，装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍

　　物以保证电梯安全顺利出场。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全责任）及索要经济损失的赔偿。

　　3、负责配备电梯专用配电箱，将电源引至设备电梯总箱（设备所需的电费由甲方负责），并负责埋设接地线两处，接地电阻不大于4欧姆，在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线，如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负责安全监护，甲方保证有足够的容量和电压供设备使用，如因此原因造成的损失由甲方负责。

　　4、施工电梯的围闭，层间门制作安装工作均由甲方负责。

　　5、甲方负责免费提供氧割、电焊等材料给乙方使用。

　　6、每月保证不少于两天的电梯维修、保养时间、加节时间除外，加节应尽量选在非高峰使用期间进行，遇有各级主管部门检查电梯须进行积极配合，经常自行检查，确保机身的垂直度，保证电梯达到安全技术使用要求。

　　7、甲方在使用电梯过程中必须安排操作人员持证上岗，对电梯正常操作维护，不得违章操作，如因操作人员无证上岗，超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的伤害由甲方承担与乙方无关，操作人员工资由甲方负责。

　　8、配合协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和安全防护工作，确保在最短时间内投入使用。

　　9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意，严禁上机私自操作和自行修理，由此而产生的后果均由甲方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责提供本电梯所需的各种附件及所需的资料，指导基础制作负责电梯安装拆卸工作，按照说明书要求对电梯进行加节安装，如超出说明书要求范围，工地另行要求增加附墙，则需费用由甲方负责。经常对电梯进行安全技术检查，并负责该电梯的进退、场工作。

　　2、机组人员按规定按时保养检修机械，以保证该电梯的技术状况完好，发现问题及时处理解决或向双方单位报告，乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的时间内赶到现场排除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时，由乙方负责电梯停机期间的租金损失（按天计算：月租金/30*连续停机天数），费用从当月的租赁费中扣除。

　　3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方，甲方负责安装调试及维护。

　　4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行，遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业，由此原因造成的责任事故由甲方负责。

　　三、甲、乙双方责任

　　1、双方保证电梯安全运转，操作人员必须严格执行《施工电梯

　　安全技术操作规程》等相关条例，共同促进保证电梯运转安全。

　　2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。

　　第五条违约责任

　　1、未经对方书面同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同；任何乙方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额0.3%的违约金。

　　2、甲方如不按期支付租金及其他费用，乙方有权要求甲方及时付清租金和其他费用。

　　第六条争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可通过广元市人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜双方另行协商解决，此合同一式份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第七条补充条款

　　承租单位（盖章）：出租单位（盖章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

电梯施工合同15

　　甲方（承租方）

　　乙方（出租方）

　　乙方现有下列规格施工升降机（以下简称电梯）租给甲方使用与保管。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确甲、乙双方权利与义务，经双方友好协商，就甲方决定租用乙方的施工升降机事宜，签订以下合同，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　略

　　二、机械情况、数量、进退场费和租金：

　　三、租金及进退场费支付方式：

　　1、乙方电梯安装及施工电梯检测合格后，甲方付清该电梯的进，退场费。

　　2、乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方使用，甲方必须在5天内与乙方签写使用通知确认书确认开工，使用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准，作为电梯起租日，否则乙方有权从第6天开始计收租金，如甲方需要有关部门检验合格后才同意计付租金，该期间甲方不得使用电梯。

　　3、电梯安装调试好后，如甲方闲置不用，在有关部门检验合格，发出办证回执当日起作为电梯起租日，开始计收首月租金，甲方不得以任何理由拒绝支付。

　　4、施工电梯本月租金在次月15日前支付给乙方，如甲方资金紧缺时可适当延期，但延期时间不得超过30天。

　　四、甲方的责任：

　　1、电梯所有要属于乙方，甲方不得将电梯抵押、质押、转让给第三方或另做该工地施工外的其他用途。若由甲方欠债，法院查封电梯，甲方必须申请法院解封，若因此造成乙方损失，甲方承担电梯价值双倍的赔偿责任。

　　2、甲方保证为每台电梯提供足够的电源能量，并在每台电梯外笼5米内按用电规定要求设置专用电箱，配备两个100A的漏电开关（三相五线）和160A闸刀隔离开关，单个电箱电线截面积不小于25mm，总电缆线截面积不小于50mm，甲方所提供并安装电缆至乙方施工升降机接线盒。电梯所需电费由甲方支付。

　　3、甲方必须保证电梯进退场道路通畅，提供足够的场地和空间给乙方进行安装拆卸和材料堆放，甲方保证采用工地塔吊安全可以满足安装拆卸施工需要，若甲方塔吊已拆除，人货梯拆卸由甲方补偿每台人民币1000________元给乙方。

　　4、乙方负责提供电梯检测验收备案等手续及费用，乙方电梯报装、报拆资料甲方必须配合盖章，并负责监理单位及地区建设所签字盖章手续的相关工作。

　　6、甲方按乙方提供的图纸要求制作电梯基础。甲方自行编制预算基础部分承载力并经相关部门验收合格，乙方方可开始安装电梯。

　　7、甲方应根据乙方电梯厂附墙要求 2.8 米至 3.2 米附墙距离，如附墙架支撑不够长而更改附墙安装方式，则材料费和工人费由甲方负责。甲方负责每层楼层内层间门制作及安装，以负责安全平台和外笼周围双层行人通道等，确保符合检测要求。甲方负责工地的搭设其他可能存在的障碍排除。

　　8、电梯安装于维修时，甲方提供电焊机、氧气及乙炔等工具给乙方使用。

　　9、甲方负责对租用的电梯设备及零配件包括呼叫系统进行保管，若甲方人员顺坏、遗失需按原价赔偿。

　　10、如果甲方未经乙方同意，随意操作电梯或工地人为损坏电梯，由甲方承担安全责任和经济责任。

　　11、乙方对施工电梯进行现场安装时，甲方提供塔吊配合乙方使用。

　　12、甲方在使用电梯过程中，加强施工现场的管理。并严格要求其员工遵守制度，安全使用电梯。若因甲方指挥调度不当或强行生产作业造成的事故，全部由甲方负责。

　　五、乙方的责任：

　　1、乙方需在接到甲方电梯安装或拆卸后10天内完成安装或拆卸完毕（若因天气原因或者不能安装拆卸则时间顺延），如不能正常安装，根据延误天数与日租金的乘积，作为乙方对甲方的赔偿。

　　2、乙方负责提供电梯基础图、合格证、生产许可证、安装拆卸资质证书的.复印件，编写安装与拆卸方案、顶升加节及附墙方案，并及时提供电梯检测备案资料、安装验收资料、使用登记资料等。

　　3、乙方负责电梯进场、安装、加节、拆卸、退场和日常维修保养工作。防坠器的检测相关手续由乙方负责，且检测费用由乙方承担，防坠器送检过程不能影响施工电梯正常使用。若电梯出现故障。甲方通知乙方后，乙方技术人员必须在5小时内到达工地，每延迟一小时，罚款100________元，技术人员到场后，需在12小时内处理完故障，并使施工电梯投入正常使用。如超过或每月累计故障处理时间超过24小时，甲方有权扣除当天租金（正常保养、加节、安装附墙架除外）。

　　4、乙方不负责为每台电梯配备电梯司机。

　　5、乙方负责提供楼层无线呼叫系统。

　　6、乙方提供电梯基础地脚螺栓，甲方浇筑电梯基础时，乙方派人到现场安装。

　　7、如因乙方原因（施工电梯故障）引起的安全事故，乙方负全部责任。

　　8、乙方提供电梯的安全性能、设备、质量要符合国家及地方相关法律法规的规定。

　　六、其他约定：

　　1、乙方电梯安装完毕能满足施工要求并与甲方交底确认后七天内，若甲方未能完成层间门安装配合验收，乙方有权从第八天开始计收租金，甲方不得拒绝支付。

　　2、在安装验收过程中，由于甲方不配合造成的验收不合格由甲方承担第二次支付的费用。若因乙方原因造成验收不合格，由乙方负责。

　　3、租赁期间，甲方应随时向乙方告知电梯存在的安全隐患，并要求采取防患措施。乙方应积极处理，消除隐患。甲方需每日安排人员清扫吊笼的卫生和安排人员清理吊笼底基础面水泥砂浆。

　　4、电梯施工结束时，甲方应以有效书面形式提前通知乙方，乙方拆卸电梯退场，甲方20日内结清乙方租金及其他费用后。

　　5、本合同所有费用均未包含税金，如果甲方需要开发票，税金另加9%.

　　6、租金计时开始以甲、乙双方签字确认为准。