施工的合同合集15篇
随着法律观念的深入人心，人们运用到合同的场合不断增多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编帮大家整理的施工的合同，希望能够帮助到大家。
施工的合同1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：德龙烟铁路德大段浆砌片石工程 工程地点：山东德州市
2、分包范围：DK2+570-DK3+250路肩以下截、排水槽、拱形骨架护坡等浆砌片石工程
3、甲方负责施工前一切准备工作;基础挖土。
4、乙方负责挂线找平;选修片石及破石;清挖地槽(10cm左右)，铺浆;安砌片石及填缝找平、按泄水孔;截排水槽混凝土预制块安装;水沟预制板安装;完毕后清理场地等工作。
5、本次合同数量为暂计数量，甲方有权根据甲方工程进展、设计施工图纸的`实际数量及乙方的施工能力，对合同数量进行任意调减或增。
6、乙方在施工中使用的工具由乙方负责。
7、乙方必须为从事危险作业的工作人员及务工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)为：所有乙方进场人员。保险事故发生时，乙方有责任采取必要地措施，防止或减少损失。
8、本工程大宗料由甲方负责组织或采购。施工中必须按规范施工，如达不到工程质量要求，乙方必须无偿返工，并承担由此造成的一切损失。
9、乙方必须按照现场标准化作业。
甲方：
乙方：
年 月 日
施工的合同2
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方将零星工程承包给乙方施工，为了加强工程管理，确保工程质量与安全生产，明确双方的权利义务，经双方协商，特订立如下条款，以利双方共同履行：
一、工程名称：零星工程。
二、承包内容：小区主体工程以外(包含施工图纸以外的工程量)的工程内容，按业主、物业及相关主管部门(消防、人防、测绘、电力、规划等)委托指派任务。
三、承包方式：包工包料，竣工后工程量按实结算。
四、工程质量：乙方须按照乙方提供的设计图纸和国家施工规范进行施工，乙方在工程施工过程中须接受甲方及物业管理人员的监督。
五、维修施工期限：
六、工程验收：按照国家验收标准进行验收，如工程出现施工质量不合格，乙方必须进行返工，并承包返工所发生的一切费用。在施工中由于施工的`不当引起重大质量事故，甲方有权终止合同。
七、付款方式：已完成工程量的85%计取;保修任务结束且工程竣工决算审核完毕，付至工程量的100%。甲方凭乙方提供的建筑安装税务发票付款。
八、结算方式：根据《浙江省建筑土建工程预算定额》(20______年版)，土建定额没有的子目参套市政、园林等相应定额。材料价格按当期建德市建设工程造价信息进行计算，无价材料以及其它大宗材料(三材除外)双方以市场价为基础协商。
九、安全责任：施工期间若发生安全事故，由于乙方违章由其全部负责，甲方不承担任何责任和费用。
十、其它：未尽事宜另行协商，本协议一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工的合同3
甲方：___________（简称甲方）
乙方：___________（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
一、工程规模：___________________________________________________________。
二、工程内容：按图纸制作安装彩钢房，屋面彩钢板为YX100—970型，上板厚度为蓝色，下板厚度为_____mm，墙面彩钢板YX100—950型，外板厚度为白色_______mm，内板厚度为白色______mm。
第二条工程造价
合计工程总造价为_______________________元，（超出面积和变更另行计算）。
第三条技术要求
1、按甲方提供的图纸生产加工。
2、工程材料均应为达到国家行业标准的合格品。
3、施工按设计说明及图纸施工（材质及施工项目详见报价单）。
第四条质量要求
1、工程质量标准：合格。
2、一方必须严格按照通过甲方审核的施工图纸规定进行施工并接受甲方代表监督。
3、工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，保修时间自通过竣工验收之日起算起，为期一年。
第五条付款方式
1、合同签订生效后甲方向乙方预付人民币为生产定金。
2、方管进入现场后，甲方支付乙方总工程款元，彩钢板进入现场后，甲方再支付给乙方总工程款的'40%。
3、工程完工后，甲方将剩余工程款全部付清。
第六条合同工期
1、开工日期以甲方具备开工条件，通知乙方开工。
2、合同日期：合同签订后。
3、如遇下列情况之一，经甲方现场查证后，工期相应顺延：
（1）因天气或人为、不可抗拒的原因被迫停工。
（2）因甲方提出变更设计而影响进度。
（3）非乙方原因而影响下道工序施工。
（4）甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
第七条工程结算
1、单价以本合同预算单价为准，面积以实际发生面积计算，如设计变更，减少或增加的数量应计入结算中。
2、如遇下列情况，合同总价做相应调整，以双方最终结算为准：
（1）在施工中增加的工程项目。
（2）因设计变更而增加的费用。
第八条双方的责任和义务
（一）甲方：
1、按合同规定及时兑付工程款。
2、负责施工现场管理和协调各方面关系。
3、负责为乙方施工创造便利条件，提供施工人员住所、水、电、设备及材料仓储库房。
（二）乙方：
1、负责按合同规定的工期和质量要求设计并组织施工。保修期为一年。
2、乙方施工人员在施工现场服从甲方管理并自觉遵守甲方及各项规章制度。
3、乙方对现场施工人员要有专人负责管理，保证施工现场的整洁，做到安全操作文明施工。
4、必须保证提供和使用安全用品、用具及劳动保护品，并对施工人员及第三者安全负全责。
5、乙方在工地的安全由乙方负责，与甲方无关。
第九条纠纷处理
未尽事宜，双方在施工过程中协调解决或另行签订补充协议。出现纠纷，双方协商解决，协商不成可通过长春市仲裁委员会解决。
第十条合同的生效与终止
本合同自双方签订之日起生效，工程完工验收后自行终止。
第十一条附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：______________乙方：________________
联系方式：__________联系方式：____________
_____年_____月____日______年______月_____日
施工的合同4
建筑工程施工合同 （以下简称甲方） 甲方： 乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称： 地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、 付款方式
六、总工期要求 个工作日。
七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 第二种解决方式：向有管辖权的`人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
代表: 代表：
年 月 日
施工的合同5
发包方：_____________
承包方：_____________
签约时间：_________________
签约地点：_________________
为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________
二、建筑面积(工程形式)：________________
三、施工地点：_____________
四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________
六、工程质量标准：______________
七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的`责任义务
(一)发包方的责任义务
1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
(二)承包方的责任义务
1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;
3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;
5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
(二)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(三)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
__年__月__日__年__月__日
施工的合同6
甲方：
乙方： (以下简称乙方)
一、 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律规定，甲方将本工程人工挖孔桩承包给乙方施工，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的情况下，甲乙双方就工程施工事宜协商一致将订立本合同。
二、 工程名称：
湖南猎鹰建筑工程有限公司
三、 工程地点：
天元涉外景园C区工程项目部
四、 工程承包范围及内容：
甲方以包工不包料的形式将本工程人工挖孔桩承包给乙方施工。
五、 承包方式及单价：
1、采用包工、包工具、包文明施工以及与本工程相关的事情的承包方式。包括挖桩、护壁、钢筋笼的制作与安放，桩心混凝土的浇捣及抽水等。
2、计算工程量从地面上30公分计算，超过15米以下另加30元/方计算，每立方米按170元/方结算。另加护壁外径按图纸设计计算。
六、乙方必须服从项目部的.指挥，调度遵守工地的各项规章制度，按时完成项目部下达的各项施工任务，违者按章处罚。
七、乙方施工质量必须达到合格工程，违者罚款总工资10%(注：按新的文件规定验收)，乙方如施工中途达不到施工质量及进度，如有民工在工地上打架、闹事、停工等，甲方有权辞退，同时解除合同，不予以结算，一切后果由乙方承担。甲方不负责任。
八、甲方不负责乙方任何劳保用品及人为的安全事故责任费用，乙方必须保证做到事故为零。
九、甲方责任
甲方负责定点放点和坐标控制点，将施工用水、用电接至施工场内，提供施工有关图纸各一套，提前办理技术变更和修改设计手术，组织图纸会审。组织施工竣工验收，并及时办理竣工结算，负责提供乙方的住宿食堂，电费归甲方负责。负责材料到位。
十、乙方责任
1、自带挖桩所用的设备，如空压机、风镐、摇架、水泵等。
2、乙方必须按图施工及国家现行施工及验收规范进行施工，做好自检工作，确保工程质量及完工清场。
3、如出现障碍物以及流沙、流泥、溶洞、双方另行协商单价。
4、如遇到地下管网线，应立即停工指示，不得私自乱挖，否则后果自负。
5、如果甲方原因材料没有及时到位，造成停工或天气原因工期延迟。
6、做到优质、高速、低耗、安全的完成该项目工程。
7、工期为45日必须竣工，每延期一天罚款500元，提前一天奖励500元。
十一、付款方式：
乙方进场施工三天后负责乙方的生活费用，每人每天负责40元计算，工程全部竣工后在15天内付清95%的工程款，预留5%待工程抽查验收合格后一次全部付清。
十二、各班组长及人工不戴安全帽，不穿工鞋作业者每人每次罚款50元，如遇甲方运土，乙方必须配合。
十三、以上事项需双方共同遵守，具有同等法律效力，双方各执壹份，直至余额款付清合同终止。
甲方签字：
身份证号：
电话：
年 月 日
乙方签字：
身份证号：
电话：
年 月 日
施工的合同7
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙双方本着平等互利原则，协商后同意乙方永久性为甲方建设的鸿城伟业小区提供网络服务。就相关事宜达成共识，签订如下合同。
一、合作原则
甲、乙双方愿意在优惠互补，互惠互利原则基础上，共同建设鸿城伟业网络、宽带智能小区，提升该小区的品牌形象和竞争力。为小区居民提供先进的、优质的.通信与信息化服务。
二、合作内容
1、甲方提供小区平面图。
2、乙方负责网络宽带运行所需基础设施建设。主要包括楼内预埋管，穿线，院心管道及弱电管道井，并承担一切费用。
3、工程验收完毕后，由乙方提供该小区内宽带高速网络的接入、运营及后期服务、
4、乙方拥有该小区内宽带网络的独家经营与所有权。
三、经营方式
1、乙方负责经营该小区宽带网络业务。
2、乙方提供经营所需的各种技术与服务，并制定相应费用价格，直接向用户收取。因各种材料及售后高速网络信号造成用户不能正常使用，其一切后果责任均由乙方负责。
3、乙方负责收取
小区住户初装费每户400元，其收入甲方、乙方各占50%。
四、所有权甲方为该小区开发商，拥有全部建筑物经营权。一方拥有其投资建设的设备和综合布线系统的所有权、经营权和使用自主权。以上合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方代表：_________________
乙方代表：_________________
___年___月___日
施工的合同8
甲方(全称)：______________________________
乙方(全称)：______________________________
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____________年____________月____________日签订施工合同编号为____________的《施工合同》(以下简称“原施工合同”)中的.定义相同。
鉴于：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于____________方。
2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费____________元。具体包括：
甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超____________小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；
如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超____________小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过____________小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另议。
二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式____________份，甲方执____________份，乙方执____________份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章)：____________________________
联系电话：______________________________
________________年__________月__________日
乙方(签章)：_______________________________
联系电话：_________________________________
________________年__________月__________日
施工的合同9
甲方：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________(以下简称乙方)
甲方将本公司鱼塘改造工程承包给乙方施工。经双方协商签订以下鱼塘改造施工合同条款，以资共同信守。
一、施工时间：_________________年月日—年月日
二、施工内容：_________________
1、把7亩以上的鱼塘在中间筑挡水基，基面约1米-1.5米，需要筑挡水基的鱼塘约有38个，共计面积亩。其中有部分塘是三角形的需分成三个，用于放养鱼苗
1、2、对部分鱼塘进行清淤(改塘底)，所清出的淤泥用于塘基的加固和护坡，其中需要清淤的鱼塘约有31个，共计面积亩。
三、工程款计算和支付方式：_________________
1、工程款按台班计算，一台班8小时，由当班司机和甲方现场代表在当天停机后共同签单确认(台班价钱由甲乙双方根据施工机械共同商定)。
2、乙方施工完毕后，经甲方验收合格，甲方需在七天内统计并支付全部工程款。
四、违约
1、甲方如不能在验收合格后七天内付清乙方工程款，须赔偿违约金100000(拾万元)及该工程款所产生的'利息(利息按银行
同期利率计算)
2、如乙方不能在合同约定限期内完成该工程，须赔偿甲方违约金200000(贰拾万元)及由此给甲方造成的损失，并不得收取该合同定义之工程款。
五、该合同一式二份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：_________________
乙方(签章)：_________________
年_____年_____月____日
施工的合同10
招标编号( )
甲方(建设单位)：
乙方(施工单位)：
遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
1、名称：
2、地址：
3、规模：
4、结构及层数：
5、发包方式：
6、发包范围：
7、年 月 天
8、质量要求：
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：
人民币： 元(大写： )
人民币： 元(大写： )
2、价格计算依据：
(1)标定的定额为：
(2)标定的取费标准：
(3)政策性调价文件截止日期：
三、材料采购供应
材料采购、运输、保管的责任和计价依据：
对材料质量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按XX市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据：
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的.计取
1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合
同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：
1、由仲裁委员会仲裁;
2、向 人民法院起诉。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表人(签字)： 代表人(签字)： 电话： 电话：
签约日期：
签约地点：
施工的合同11
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：工程地点：工程内容：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
暂定开工日期：年月日(具体以建设单位通知为准)暂定竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款(暂定)金额(大写)：元(人民币)￥：元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款(按施工合同)
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、经确认的工程报价单或施工图预算书
7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件双方有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工的合同12
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关规定，结合本工程特点，双方达成以下协议：
一、项目概况
1、工程名称：2、承包范围：3、承包方式：4 、合同单价：
外墙保温层为30 mm无机玻化微珠，外墙体为涂料饰面保温单价48元/㎡，外墙体为面砖饰面保温单价56元/㎡。以上报价不包含税金、消防检测费、配套费(水电费、脚手架或吊篮费用);含消防材料检测费、线条、滴水槽清理、基层处理、外墙装饰面不另计价。门窗洞口(做两侧)按实际展开面积计算，(具体做法按图纸设计和有关规定要求施工)。
二、工期
施工总工期60个工作日，开工日期以建设单位书面通知次日为施工第一天开始计算。如遇雨天或其它不宜施工的恶劣天气时，经双方书面确认手续为准工期顺延。每幢楼书面确认开工时间保温10个工作日，外涂15个工作日。拖延工期每天承担经济损失幢号每天每平米1.00元，并承担外脚手架的费用。
三、质量标准
1.乙方使用的保温材料质量必须提供符合国家规范规定，必须提供符合当地质检部门检测合格的有效证明文件。且严格按甲方的工程设计图纸进行施工。
2.墙体保温质量按照《外墙保温设计规范及标准》要求。
3.乙方在本项目施工中确保工程质量合格。负责工料达到本地方质监站验收合格标准为止，如发生返工，维修等因素属于乙方责任的由乙方承担。
4.在地方有备案手续，确保工程竣工验收合格并完善备案手续。
四、付款方式
在合同生效后，甲方向乙方支付工程款时，必须校验乙方经办人出具的加盖有乙方公司财务章的.收据及乙方公司出示本人有效身份证后，将工程款汇入乙方书面指定的账号方为有效，甲方按下表约定分4次向乙方支付工程款，否则不得支付款项。
五、工程质量检查及验收
1、乙方的每道工序施工完毕，按相关规定办理工程和材料报验手续，甲方及时组织有关人员进行检查验收，并及时签付验收意见，经监理公司和甲方验收合格后，乙方才可以进行下道工序施工;验收不合格，承包方在发包方限定的时间内修改后重新验收。因甲方原因引起的经济支出，由甲方承担。乙方在每道工序施工中要提前自检，发现问题及时与甲方联系，维修。已施工的分项工程，不牵连上一道工序。
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，乙方和监理公司审阅资料合格后，甲方在5个工作日内对该分项工程进行验收，最终以建设单位时间安排为准。
3、乙方在工程验收合格后三天内上报工程决算报告，甲方在收到决算报告后15个工作日内组织审核完毕(最终依据建设单位时间安排为准)。决算计算方式：保温工程总价=实际工程展开面积×单价
六、设计变更及合同价款的调整
施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前7天向乙方发出书面通知，否则，造成的损失由甲方承担。乙方应按通知进行变更施工，并于5天内根据约定的可调整承包方式提出变更价款的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由甲方承担，甲方在收到变更价款报告之日起15个工作日内予以签字确认，无正当理由不签认时，自变更价款报告送达之日起25个工作日后视为同意变更，由此延误的工期应相应顺延。
七、甲方的配合义务
甲方应提供的作业条件
1、甲方应无偿提供脚手架，垂直运输，施工生产用水电及仓库用地，住宿方面由发包方提供。
2、墙体工程平整度达到要求：灰缝应填满砂浆，超出规范允许误差表面平整度之垂直方向超出4mm，水平方向超出4mm应找平，经监理单位认可发包单位承担或由甲方找平。墙体应清理干净无油渍、浮尘等。
3、施工脚手架为甲方施工脚手架。脚手架横竖杆距离墙面、墙角适度，脚手板铺设如与外墙分隔不相适应，由甲方、乙方双方协调解决。
4、预制混凝土隔墙板接缝外应提前处理好。
5、在乙方进场开工之前，甲方给予协调，提供相应的施工便利。
八、安全文明施工
1、乙方必须做到安全文明施工，对于乙方发生人为的工伤事故，不论大小，后果一切由乙方承担，甲方概不承担;乙方人员进入施工现场必须接受三级教育，认真填写安全答卷，做好自身安全，做到不伤害他人，也不被他人伤害。
2、对于施工中一切不安全因素及不安全行为，乙方可以拒绝施工，直至危险源消除。
3、对于乙方在施工现场内外发生打架、斗殴事件，不论大小后果均由乙方负责，甲方概不承担，甲方同时追究乙方每人次500元罚款，发现乙方施工人员有偷盗行为的，按实物价值加倍罚款，以上行为情节严重的，将提交公安机关处理。
九、工程保修
本工程保修期为一年，保温系统施工结束后一年内由于施工或材料等原因出现的质量问题，由乙方负责免费维修(不可归责为乙方的除外)。
十、违约责任及奖惩
1、由于乙方自身原因造成的工期延误，乙方承担违约责任，每延误一天，乙方承担单栋协议价款的万分之二的违约金。
2、因甲方原因造成的工期延误，乙方办理延期签证，工期顺延。
3、如甲方未能及时付款，则乙方施工工期顺延。付款每推迟一天，工期顺延一天，由此产生的损失由甲方承担。
4、工期完工，甲方及时组织验收，依建设单位和监理单位的时间安排为准。乙方进入现场无条件服从甲方管理和规章制度。
5、因不可抗力的原因造成的工期延误，工期顺延，双方免除责任。
十一、争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地建设主管部门调解，协商或调解不成的，按下列第二种方式解决。
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向工程施工所在地人民法院起诉。
十二、本合同一式二份，自双方签字盖章起生效。
发包方(盖章)：
承包方(盖章)：
法人代表：
法人代表：
代理人：
代理人：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
日期：__年__月__日
日期：__年__月__日
施工的合同13
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费万元(具体明细见附表)：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
xx、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
xx、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的'规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：
甲方(签章)：
乙方(签章)：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人(签名)：
委托代理人(签名)：
年月日
年月日
施工的合同14
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，根据县人民政府关于中小学危房改造的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就小学学校建设施工事项协议一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：乡小学校舍建设
2、工程地点：乡小学原校址
3、工程内容：
(1)新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间(约1980平方米);
(2)厕所6间(约120平方米);
(3)传达室2间(约40平方米)
(4)院墙：100米(含大门)
(5)硬化路面：厚度大于15厘米。(小计1520平方米)
①大门前主路200平方米;
②院内主路800平方米;
③教室门前340平方米
④厕所、门卫范围内硬化180平方米。
(6)餐厅内灶台2口，操作台1个。
(7)配套水电工程。
(8)平整校园，垒挡土墙100米。
二、质量要求：符合《县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》
三、图纸：使用《县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》
四、工程施工要求：
1、门窗要求：尺寸见图纸，门框使用东北松，上亮穿16号钢筋6根，钢筋内涂防锈漆，外涂调和漆，所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油，再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2C厚铝材，颜色由甲方定。
2、散水坡：散水坡(三面)，每间设一纵沟。
3、每口教室设前后两块黑板，标准为4米1.2米。
五、承包形式：包工包料。
六、质量监督：工程的第一质量监督责任人为施工学校校长，县危改办进行重点环节(基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等)质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序的施工。工程结束后，未经质量监督人同意，不得申请验收。
七、质量保证：土建工程部分基础、墙体________年不裂缝及变形;防水________年;水电：________年。
八、安全责任：乙方确保工程施工安全。在施工期间发生的工伤事故由乙方负责。因乙方原因导致工程在合理使用期限内造成人身及财产损害的由乙方承担损害赔偿责任。
九、施工、材料质量责任：因工程质量不合格而造成的工期延误和返工损失由乙方承担。如：材料、规格、型号质量不符合要求，由乙方负责调换，保证工程质量。
十、合同金额：大写：小写：
十一、资金拨付方式：工程开工，甲方支付合同金额的`30%启动资金，剩余款项在竣工通过县危改办组织的验收，质量要求达到合格后，(除合同金额3%的质量保证金外)甲方一次性拨付到位。通不过验收的甲方拒付工程款项，一切责任由乙方自负。补助款拨付，乙方必须提供相关建筑业手续及建筑业发票。
十二、以上条款未尽事宜，施工过程中双方协商解决。
十三、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，县危改办一份。
十四、合同工期。
开工时间：
竣工时间：
合同工期：
十五、合同签字生效：
合同订立时间：
合同订立地点：
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
施工的合同15
甲方：
乙方：
依照中华人民共和国经济合同法》和《建筑小安装工程及维修承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方签订合同如下：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程建设地点：
3、工程内容：施工维修
5、承包形式：包工包料
第二条合同工期：____年____月____日至____年____月____日
第三条质量标准：合格
第四条合同价款
第五条合同价（大写）：__
（小写）：合计:___元
第五条甲方权利和义务
1、发现质量问题可单方终止合同并责令乙方赔偿一切损失。
2、在乙方保证质量完成全部工程后支付工程款的义务。
第六条乙方权利和义务
1、要求甲方提供图纸和施工方案，协同办理开工前的`手续。
2、所有的施工材料必须是合格产品。
3、工程项目价格造价具体以建筑工程预算书为准。
4、乙方必须按要求施工、如期完工、保证工程质量达到优质。工程完工后及时清除场地内的全部杂物。
第七条付款方式
1、竣工后经验收合格一次性付清。
第八条未尽事宜甲乙双方协商解决
以上合同除不可抗力外和自然灾害无权无过失单方解除合同。
甲方（签字）：_____________
__年__月__日
乙方（签字）：_____________
__年__月__日
【施工的合同】相关文章：
施工施工合同(15篇)01-13
施工施工合同15篇01-01
更换施工人的施工合同04-11
施工围挡工程施工合同01-02
施工合同01-20
施工的合同06-15
[经典]施工的合同10-30
施工合同07-03
施工的合同08-28
有关施工合同房屋施工合同范本11-17