实用的施工合同范文集锦8篇
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的施工合同9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1
甲方:
乙方:性别:年龄:身份证号:
住址:
甲方因工作需要,按照国家有关劳动法律法规、规章规定,聘用乙方为我公司员工,工种为:。双方根据“平等自愿,协商一致”的原则,签定本
装修用工合同,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。
第一条装修用工合同期限。
装修用工合同期限,自年月日起,至年月日止。
第二条双方权利义务。
(一)甲方全面负责施工工程,制定施工工程计划、方案、进度、质量、安全、文明施工,对工程施工进行监督、检查及管理。
(二)乙方应当遵守甲方的规章制度,应按甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
(三)甲方提供装修材料,乙方自备工具。
(四)乙方应当提高自身的劳动技能,提高安全意识,严格遵守劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
(五)施工过程中,由于乙方未按甲方的施工要求,造成工程未按时完工或者工程未达到规定的质量标准,由乙方承担由此对甲方造成的损失及相关费用。
(六)施工过程中,由于乙方的操作过失,造成装修材料损坏的,应由乙方赔偿甲方的材料损失。
(七)施工过程中,由于乙方的过失或者违章作业,造成自身伤亡或者他人伤亡的,由乙方承担责任。
(八)甲方因生产、工作需要,经与乙方协商同意,可安排乙方加班加点。
(九)乙方因事不能上班的,必须向甲方请假,并经过甲方同意。
第三条劳动报酬。
(一)劳动报酬按乙方工作工程量支付,单价以双方协商价格为准,
(二)工程全部合格完工后三周内,甲方一次性付清乙方工程款。施工过程中,乙方如需用钱,可依借贷方式向甲方借款并附借条。
第四条续订、变更、解除、终止劳动装修用工合同。
(一)本装修用工合同期限届满即终止。如双方协商同意,可以续订装修用工合同。
(二)如甲方因生产经营情况变化,调整生产任务,或者乙方因个人原因要求变更本装修用工合同条款,经装修用工合同双方协商同意,可以变更劳动装修用工合同的相关内容,并由双方签字。
(三)如甲方订立劳动装修用工合同时所依据的客观情况发生重大变化,致使原装修用工合同无法履行,经当事人双方协商不能就变更劳动装修用工合同达成协议的,甲方可以解除劳动装修用工合同。
(四)有下列情形之一的,劳动装修用工合同即告终止:
1、乙方已达到法定退休年龄的;
2、乙方死亡;
3、乙方被批准自费出国留学或出境定居的;
4、甲方被依法撤销、解散、歇业、关闭、宣告破产;
5、本劳动装修用工合同约定的终止条件已经出现。
(五)本装修用工合同经甲、乙双方协商一致可以解除。
(六)有下列情形之一的,甲方可解除劳动装修用工合同:
1、乙方严重违反劳动纪律及甲方依法制定的规章制度的;
2、乙方严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
3、乙方的行为按照国家的法律、法规规定被追究刑事责任或送劳动教养的。
4、乙方不能胜任工作;
5、劳动装修用工合同期虽未满,但甲方因生产经营状况发生严重困难或生产任务不足,确需按规定裁减有关人员的;
6、甲方破产或濒临破产处于法定整顿期间,确需按有关规定裁减人员的。
第五条违反装修用工合同承担的责任。
(一)一方违反装修用工合同,承担违约责任。给对方造成直接经济损失的,应当根据后果或责任大小,予以适当赔偿。
(二)劳动装修用工合同期未满,又不符合双方可以解除劳动装修用工合同或双方约定的其他可以终止、解除劳动装修用工合同条件,在未经对方同意而解除劳动装修用工合同的一方,按实际造成的损失赔偿。
(三)乙方对在装修用工合同期间得到的有关甲方公司的商业信息进行保密,不得将其泄露给任何第三者。乙方泄露,给甲方造成损失的,应该承担赔偿责任。
第六条争议解决。
(一)双方履行本装修用工合同如发生争议,应协商解决。
(二)在争议解决过程中,双方都应继续履行装修用工合同,保持施工连续,并保护好已完工程。
第七条其他。
(一)经协商一致,双方可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。
(三)本装修用工合同一式两份,双方各执一份。
(四)本装修用工合同经双方签订之日起生效。
甲方(盖章):乙方(签名或盖章):
签订日期:xxxx年xx月xx日
施工合同 篇2
依据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及《建筑施工安全检查标准》等安全规范的有关规定,经双方协商一致,签订本协议,并严肃履行。
发包方(简称甲方):远大集团遨宇纺织总公司
(简称乙方):____________________
第一条 工程项目简介:
1、 工程名称:
20万纱锭新厂房围墙
2、 工程地点:
衡水市北开发区新区八路与滏阳三路交叉口
3、 工期要求:
跟随甲方项目部安排的进度计划执行
4、总建筑面积:
第二条 分包范围及方式:
1. 加气砼砌块及多孔粘土砖、实心粘土砖的砌筑工作说明:
a) 包括甲方进度计划安排范围的本工程图纸标识的所有砌筑工作。
b) 包括圈梁、构造柱、钢筋安放绑扎、门窗洞口砼预制块、加气块的切割制作及构造柱的支模及砼浇筑(除主筋制作外)。
c) 包括砌筑用材料的场内运输及搬运工作。
d) 包括砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。
e) 包括按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。
f) 包括新砖到场的淋水及工作面的湿润工作,并负责砌筑后的砌体养护工作。
2. 以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工及包工具机具(除斗车)、劳保用品以一次性确定单价的方式进行分包。
第三条 分包单价、计量办法、结算方式及奖励:
1. 标准层高三点九米部份,粘土多孔砖及实心砖砌筑按 58 元/m3,加气砼砌块砌筑按 66 元/m3,层高大于三点九米部份,粘土多孔砖及实心砖砌筑按 60 元/m3(其中地下室62 元/m3)砼集中搅拌按2.5元/ m3从单价中扣除,赶工、返工及其他任何情况均不另行计价,所有分包范围内的工作均含在此单价内。
2. 乙方材料使用成本不超过甲方限额要求且返工次数不超过三次,则每平方增加 2元/m3奖励。
3. 按图计算实际安装面积,根据施工预结算规则扣除相关洞口工程量,非乙方原因造成的拆
改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。
4. 乙方按月分层列详细清单向甲方申报工程量,按月支付进度款70%,余款在主体验收合格后二个月内付清。
第四条 工程质量:
1. 施工质量必须符合GB50203-20xx《砌体工程施工质量验收规范》相关规定及甲方施工技术交底的要求,如验收不合格,必须无条件返工,
其工料费损失由乙方承担,结算时视甲方损失大小按5%作为违约处罚金。
2. 乙方严格执行“三检”制度进行自检并做好记录,分层砌筑分层验收,发现问题不得擅自作主张,甲方及业主、监理提出的整改意见乙方应及时执行。
3. 新砌墙体垂直,砌体水平面一致,接缝均匀整齐,加气砼砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度,砌筑完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收,验收合格后,甲方通知乙方下一步的楼层位置,如质量不合格或工完场不清,甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量,相应的停工费用由乙方自负。
第五条 安全及文明施工:
1. 双方确立“安全第一”宗旨,制定相关安全操作规程,乙方应设立安全文明施工负责人报甲方,积极配合相关的安全文明施工要求。如因乙方原因造成的安全事故由乙方全额承担。
2. 乙方必须按甲方规划布置堆放和保管材料,工完料不清场不清,双方确认后,不能按完工工程量申报进度款,甲方有权进行罚款。
3. 乙方应配合甲方成本控制的要求,节约用水用电,如发现常流水或班后常亮灯,甲方有权加倍罚款(不低于200元/次)。
4. 乙方在施工过程中应配合甲方成品保护的要求,对其他专业的管线等成品或半成品造成破坏或污染的应负责复原并赔偿相应的材料费、人工费、清理费等损失。
5. 乙方进入现场人员应统一配带甲方提供的安全帽并系好安全帽带,检查发现不按规定佩带者罚款50元/次,完工后办理退库手续,如有遗失或恶意毁损应按原采购价赔偿,乙方自备劳保用品,如因不按要求配置劳保用品,导致的事故由乙方承担所有损失。
6. 乙方施工动火作业必须提前向甲方安全部门申请,批准后方可施工,如不经甲方批准擅自动火罚款100元,乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故,一切损失均由乙方负责。
第六条 人员及材料、机具管理:
1. 甲方负责提供住宿间及床给乙方,住宿地的消防、水电、安全及饮食、卫生、计生等管理及费用由乙方自行承担,如因乙方原因导致事故发生的一切责任及损失由乙方承担。
2. 乙方不服从住宿楼的物业管理,导致的一切罚款由乙方承担。
3. 乙方人员在正常或非正常工作时间酗酒、斗殴及交通事故等违反国家法规所引起的一切责任及损失,概由乙方追究该人员承担,甲方不负任何责任。
4. 乙方设专人向甲方办理专项用料的领料手续,实行限额领料,落地灰要及时收集应用,乙方应严格按照甲方的配合比配料,发现不合格品及时通知甲方确认,领用后保管不善导致丢失、损坏及超额等由乙方负责照价赔偿。
5. 砂浆随拌随用,约在三个小时内使用完不允许隔夜。(每发现一处罚款200元,累计发现三次则罚款20xx元)
6. 对甲方所供块料在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,应按品种规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m,为减少施工现场切锯工作量,避免材料浪费,乙方应进行合理排块,切锯时不得用普通木工手锯,应用锯片厚齿距大的手锯或设固定式往复锯,异形规格块料可提前向甲方申报从生产厂家订购,因操作不当等原因导致用料浪费由乙方加倍赔偿。
7. 甲方编号给每个班组配备斗车,施工期间的保管及维修保养由乙方承担,整个工程完工验收合格后办理退库手续,除斗车外的所有机具工具及耗材全部由乙方承担。
第七条 甲方责任与权限:
1. 甲方应及时提供一套与砌筑施工有关的图纸或施工资料,提供整体施工进度安排,按进度通知乙方安排人员进场施工。
2. 甲方负责提供楼层的主轴线和标高控制点,在每层楼面施工前,校核乙方轴线、标高的放线。
3. 甲方负责乙方与水电等施工相关方的工序协调工作。
4. 甲方按楼层提供施工用电用水接驳点,提供垂直运输条件。
5. 甲方有权会同工程监理、设计、质检及主管单位负责检查、监督乙方工程质量工程进度,安全生产、文明施工及组织验收工作。
第八条 乙方责任与权限:
1. 乙方进场时按甲方要求填写《进场人员花名册》提交人员名单给甲方,同时提交身份证复印件,乙方自备机具工具及材料进场时,应通知甲方人员参与验收登记。
2. 乙方应严格按申报的施工方案技术交底及规定的施工工期组织施工,负责砌筑前的放线且每堵墙都要弹好墨线。
3. 乙方照明用电线电缆、灯具及水管要自备,自行搭设工作台架,服从甲方现场施工人员的安排及质量监督。
4. 乙方施工人员必须遵守甲方现场管理及安全文明施工管理等规定,对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的.教育,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
5. 乙方应提供施工工序流程图,经甲方审核后积极配合其他工种施工。
6. 乙方负责提供施工质量记录并配合甲方做好相关工程资料。
7. 乙方原因返工,乙方应在规定的时间内无条件配合完成工作量,业主设计变更的拆改装及甲方原因返工,乙方可按正常计量方式申报工程量。
第九条 工程工伤事故责任:
1. 由于乙方人员违章作业或违反甲方规章制度而造成的工伤事故,甲方不承担任何责任,一切损失由乙方承担。
2. 乙方应在事故发生后半小时内通知甲方协助处理,否则一切后果自负。
第十条 现场管理
1. 乙方应指定现场专业负责人,负责协调施工进度、质量、砂浆配合比用料控制
2. 甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
3. 分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准带领合同外人员出入现场。
第十一条 违约责任
1. 在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证砌筑质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
2. 因乙方未按安全规范要求防护而造成的其他现场人员伤亡事故由乙方承担全部责任。
3. 合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
第十二条 附则
1、其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。2、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商,协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。
4、 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程款结算完毕后失效。
合同订立时间:20xx年2月18 日
合同订立地点:湖南省长沙市开福区
本合同一式贰份,双方各执壹份。
发包方(简称甲方)分承包方(简称乙方):
________________________ ________________________
甲方委托代理人: 乙方身份证号码:
________ ____ ____
甲方电话:乙方电话:
施工合同 篇3
发包方:彬县体育中心综合训练馆第四项目部
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分 工程概况
1、工程名称:彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程
2、工程地点:咸阳市彬县
3、工程内容及承包范围:
(一)、电气工程(强、弱电):
1)、人工:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(二)、水暖工程:
1、人工:
a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,空调冷凝水管道的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
第二条:工期
合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。
第三条:工程质量等级:优良。
第四条:承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式:包工不包料
采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。
2、结算方式:包工不包料,安装工程管理及资料整编、工决算、保修。 第二部分双方一般责任
第五条:甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名:
第六条:乙方代表
1、乙方驻施工现场代表姓名:
第七条:甲方工作
1、委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。
2、甲方负责提供水源、电源,保证施工需要。
3、甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
第八条:乙方工作
1、向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
3、负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。
5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。
第三部分 进度计划和工期
第九条:进度计划
1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条:工期
1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。
2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
第四部分质量与验收
第十一条:施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表,质检部门的要求进行返工、修改,并承担费用。
第十二条:安装完毕,并调试合格。
第五部分合同价款与支付
第十三条:合同价款及支付
1、合同价款: 元/m2。
第十四条:工程款支付
1、经双方研究,本合同签订后,乙方人员进场后,甲方按月进度付款,次月15日前支付上月进度款的 70 %。
2、工程竣工付至进度款的80%。
3、水暖电安装工程完工验收合格后,甲方付乙方工程结算款的97%。
4· 、水电费以建设单位出具的水、电费收费。
第十五条:违约责任
1、甲方未能履行合同,出现以下情形之一,其经济损失由甲方承担,工期顺延。
(1)因图纸变更未能及时送达乙方;
2、乙方未能履行合同,出现以下情形之一,造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金,每延迟一天,罚款并承担相应的经济损失;
(1) 不能按期或按照甲方要求完成施工任务;
(2) 工程质量不符合质量要求,需要返工/返修或重做;
(3) 其他违反现场操作规定的事故发生。
第十六条:合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后,除保修款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条:本合同未尽事宜,双方协商解决。
第十八条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
发包方(甲方): 承包方(乙方):
代表人: 代表人:
电话:电话:
时间: 时间:
施工合同 篇4
甲方:
乙方:
为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:
一、公路建设路线及工期要求:
1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是xx年3月10日至xx年12月30日。
二、公路建设的内容:
公路路基开挖工程。
三、公路建设技术要求:
1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为6.1米。
2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大纵坡不得大于10%,纵坡长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。
3、土质边坡按1:0.5-1:0.75,坚石边坡按1:0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。
四、工程验收及付款方式:
1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。
2、工程承包经费为每公里2.75万元,乙方进场并完成500米的路基开挖后,甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工,经乡人民政府组织相关部门验收合格后,一次性付清工程款。
五、施工安全责任:
乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施,按照安全操作规程施工,达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故,造成的一切后果由乙方自负,甲方概不负责。
六、双方的权利、责任和义务:
1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位,未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒绝支付费用,所发生的一切费用由乙方自行承担。
2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作,如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的,从第3天算起,每天按1000元计支付乙方的误工费。
3、在施工过程中,乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。
4、甲方必须派员协助乙方进行施工。
5、本合同一式三份,甲乙双方各执一份、乡人民政府一份,自双方签字之日生效。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
施工合同 篇5
甲方:
乙方:
根据施工需要,甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:叶县恒基国际1#楼住宅小区
二、工程地点:叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内
三、承包范围:
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容:
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式:
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求:
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。
七、施工工期:
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式:
九、工程管理双方责任:
甲方责任
1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;
2、提供外脚手架及安全防护网;
3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;
4、及时将支模用的材料供应至现场;
5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;
6、 根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;
7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
9、按合同约定进度支付工程款。
乙方责任
1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;
2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;
3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;
4、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;
6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的安全事故责任由乙方承担;
6、文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;
7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;
8、 因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;
10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。
11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上。
12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。
13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。
15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。
16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。
17、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
十、工程变更:
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
十一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。
甲 方: 乙 方(施工责任方):
签约地点:
签约日期: 年 月 日
施工合同 篇6
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、 工程项目
1.1 工程名称:*****道路工程
1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块
1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)大 写 元
1.8 质量标准:合格。
1.9 工 期:
工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸
2.1 图纸
2.1发包人提供:
2.2 技术标准:
2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务
3.1 发包人的权利和义务
3.1.1 发包人委派的业主代表:
姓名: 职务:
3.1.2 监理单位及委派的工程师:
监理单位:
姓名: 职务:
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作:
3.1.3.1 负责场地三通一平;
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料(material);
3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.2.1 项目经理
姓名: 职务:
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作:
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料(material);
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
D.工程报价单详附件,工程量按实结算
E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20xx)641号,沪价费(20xx)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付
五、工程价款的支付
5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六.安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料(material)肆套。竣工资料(material)包括文字资料(material)、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料(material)。
八.违约责任
8.1发包人违约:
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2承包人违约:
8.2.1 因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8.2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
九、争议
9.1 在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10.2合同订立时间:20xx年 月 日;
合同订立地点:上海市。
10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、合同份数
11.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
11.2副本陆份,双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇7
甲方:****公司
乙方:****公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工合作事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:******
工程内容:300m足
球场环形塑胶跑道面层(格林斯博牌13mm厚全塑型自结纹塑胶面层),篮球场(4块)、排球场(2块)塑胶面层(长河牌4mm厚N型硅PU塑胶面层)。
二、劳务作业人员
本工程自20xx年7月1日开工直至20xx年7月20日乙方根据工作需要向甲方提供的作业人员应满足甲方的进度要求,要求年满18周岁,身体健康,具备本工程施工作业的相应技术能力。
三、承包方式及范围
3.1、承包方式:。
3.2、工程承包范围及工作详细内容:
3.2.1、甲乙双方合同签订后,乙方根据工程实际情况编制《塑胶地坪专项施工方案》报送甲方,由甲方上报监理单位审批;
3.2.2、乙方根据项目实际情况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍,报甲方存档。
3.2.3、乙方根据项目工程量及时进行施工机械、材料的组织和计划,必须达到一次性满足工程需要。
3.2.4、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审(一式四份)。
3.2.5、乙方材料进场后及时将原材料的出厂质量证明文件原件(材料合格证、出厂检验报告等一式四份)报送至甲方资料员,并请甲方、监理单位进行现场见证取样,将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测,检测评定标准按照《上海团体标准》(T/30101002-C003-20xx)执行,经检测合格后,由甲方向监理单位进行材料报验,监理单位批准使用后方可用于工程施工。
3.2.6、根据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理,封底找平层施工前进行基层隐蔽验收,经验收合格后方可进行封底找平层施工,保证基层清洁、固化完整。
3.2.7、封底找平层施工后必须保证场地平整、无坑洼、不积水,经淋水试验后,查找积水位置,进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。
3.2.8、每道工序的施工必须严格按照批准的专项施工方案组织施工,
且按照规定需进行隐蔽验收的必须提前通知甲方及监理单位进行隐蔽验收,经隐蔽验收合格后方可进行下道工序的施工。
3.2.9、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的安全文明施工,没工作班必须做到活完料尽场地清,并负责做好成品保护工作,保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏,不污染现场或成品,若有损坏或污染由乙方负责。
3.2.10、乙方负责自身安全,进入施工现场必须正确佩戴安全帽,乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何安全事故均由乙方自行负责,甲方不承担由此造成的任何费用。
四、工程款支付
合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后,甲方支付给乙方合同造价的30%,全部加强层施工完成经验收合格甲方支付给乙方合同造价的30%,工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的
20%,工程竣工验收合格后30天内,乙方上报工程竣工结算报告,经甲方确认后甲方按照结算总价的95%支付乙方工程款,剩余5%作为保修金,保修期为贰年,保修金在保修期满贰年后30天内无息退还乙方。
五、工期
合同签订后,乙方即行组织施工,本工程工期为15日历天,自20xx年7月1日起至20xx年7月15日止。由于甲方或不可抗力因素导致的工期延误工期顺延,因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天,乙方向甲方支付20xx元/天的工期延误违约金,并承担由此导致甲方所承担的一切经济损失。
六、质量与验收
若因乙方原因不能一次验收合格,所产生的一切后果由乙方承担,若需返工处理的,乙方必须无偿返工,直至合格为止,还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金;施工过程中和工程施工完成后,经监理单位现场见证取样(原材料和成品),样品封存后送至业主指定的华工理工大学运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为《上海团体标准》(T/30101002-C003-20xx),工程完工后由建设单位委托相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测,如上检测项目如一次性检测合格,相关费用由甲方承担,否则由乙方承担,并承担由此造成的一切后果。
七、质量保修期限
本工程保修期为2年,在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量
缺陷或质量问题,乙方需提供无偿维修服务;质保期为10年,在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方原因所致的损坏,乙方提供有偿服务,具体费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。
八、甲方权利和义务
9.1、提供工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地;
9.2、按照合同约定支付乙方工程款;
9.3、甲方对乙方承包范围内的所有工作具有监督和管理权,甲方有权对违反施工现场安全文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和处罚权。
9.4、负责工作安排,质量规范、安全操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。
9.5、负责工程施工的组织与协调及技术质量安全场容等方面的交底。
9.6、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况。
9.7、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
9.8、向乙方负责人进行安全和技术交底,编制工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
施工合同 篇8
委托方甲方:神府经济开发区医院
承建方乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。
1、 工程名称:神府经济开发区医院楼顶防水
2、 工 程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。
3、 承建方式:由乙方包工包料。
4、 保修办法:免费保修期为 5年,自 年 月 日至
年 月 日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。
5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收
7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。
8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。
甲 方
乙 方
20xx 年4月日 :神府经济开发区医院 :
【实用的施工合同范文集锦8篇】相关文章: