工地施工合同15篇【实用】
随着法律知识的普及，合同起到的作用越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家整理的工地施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
工地施工合同1
合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出租人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承租人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二条租赁物资的用途及使用方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第三条租赁期限：自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，共计＿＿＿＿天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前＿＿＿＿日内，重新签订合同。
第四条租金、租金支付方式和期限
收取租金的标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
租金的支付方式和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五条押金（保证金）
经双方协商，出租人收取承租人押金＿＿＿＿元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。
第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第七条租赁物资的保管与维修
一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间，租赁物资的'维修及费用由＿＿＿＿人承担。
第八条出租人变更
一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第九条租赁期满租赁物资的返还时间为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十条本合同解除的条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十一条违约责任
一、出租人违约责任：
１．未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。
２．未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。
３．未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。
４．其他违约行为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
二、承租人违约责任：
１．不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。
２．逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金＿＿＿＿％的违约金。
３．如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。
４．其他违约行为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。欢迎您访问,
第十二条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：
（一）提交＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十三条其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十四条本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
第十五条本合同一式＿＿＿＿份，合同双方各执＿＿＿＿份。本合同附件＿＿＿＿份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
－－－－－－－－－－
出租人承租人鉴（公）证意见：
出租人（章）：承租人（章）：
住所：住所：
法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：
委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）
账号：账号：经办人：
邮政编码：邮政编码：年月日
工地施工合同2
甲方：
乙方：
身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。
一、承包形式：
包工不包料(或)。
二、承包内容：
_____________________
三、承包单价和结算方法：
_____________________
四、质量要求：
乙方必须严格有关要求施工，，如出现严重的质量缺陷，乙方除无偿进行处理外，还应接受甲方的相应处罚。
五、安全要求：
乙方应根据自己实际施工作业的需要配备合适的设施，以确保作业安全。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。
六、工期要求：
乙方应在接到甲方通知2天内组织从事本行本项目有多年工作经验的技工进行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行协议，无故停工壹天以上(含壹天)或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理
七、付款方式
____________________________
八、甲乙方责任与义务：
1、甲方的'义务与责任：
甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后，及时支会工程款给乙方。
2、乙方的义务与责任：
乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。
九、本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工地施工合同3
甲方：(以下简称甲方)________________
乙方：(以下简称乙方)________________
经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：
一、工程内容：
1、围墙：100米
2、篮球操场(1个)：513.24平方米
3、新食堂前水泥地面：248平方米
4、台价：113.7平方米
5、暗沟：350米.
6、明沟:100米
7、传达室:17.28平方米
8、校门:1个.
9、挡土墙:20米,花池围栏:80米
10、升旗台:1个
1、检查井:6个.
2、办公楼与教学楼地面水泥:1098平方米.
3、该篮球场、围墙等内容具体做法见乙方提供的施工图。
3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。
4、该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100,每3500为一跨墙。
5、乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的`排水系统，保证围墙的正常使用。
二、工程质量：
1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。
三、工期：________年____月____日-________年____月____日。
四、工程价款及支付：
1、甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价元。(全部费用包干)
2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。
①合同签订后当日内，甲方支付乙方元预付款;
②具体工程量按实际验收的方量为准。
③工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后____日内，支付完成工程量总价的80%给乙方;
④全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十日内，支付款达到合同总价的80%给乙方;
⑤竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从________年____月____日开始计算)。
五、成品及半成品保护：
1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。
2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。
3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。
六、施工管理及协调：
1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。
2、为加强现场管理，，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。
3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。
4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。
5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。
七、工程质量保修与售后服务：在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知2天上门维修，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。
八、违约责任：
1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。
2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。
3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。
4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。
九、本合同一式三份，甲方、乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章或签字后生效。
十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。
十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工地施工合同4
发包方：__________（以下简称甲方）
承包方：__________（以下简称乙方）
慈有委托层客房墙面铺贴墙纸工程，经双方友好协商达成一下协议：
1，甲方负责处理墙面平整，干燥，打上基膜底漆，施工前乙方对墙面检查验收合格后方可施工，甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。
2，墙纸施工费：C0.5310每卷单价为每卷单价为无纺0.5310每卷单价为元，无纺0.710每卷单价为纯纸0.5310每卷单价为0.710每卷单价为注：施工时不包含任何辅料材料。如需要则另外附注。
3，付款方式：合同签定起进场施工甲方应付施工费总款的即元，施工进度到最后一层的时候应付施工费总款的即元
施工完成后甲方应在____日内验收，甲方不得拖延验收时间，如果____日内不验收视为甲方验收合格，验收合格后甲方应付施工费剩余的即元。施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的售后服务，如果因为甲方的人为原因破坏引起的'墙纸问题，甲方需付人工费每工200元的维修费，
4：施工期间必须文明施工，若发生一切工伤事故均由乙方负责。
5：争议方法：有关本合同的一切争议，双方协商解决，双方若不能解决，则提交杭州劳动局仲裁。
6：本合同一式两份双方各持一份，此合同具有法定效力。
甲方（公章）：________乙方（签章）：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
电话：________电话：________
________年____月____日________年____月____日
工地施工合同5
甲方：________________
乙方：________________（工程名称），采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施，进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《民法典》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方现将（工程名称）发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。
一、工程概况：________________________________
1、工程名称：________________________________
2、工程地点：________________________________
3、工程内容：________________________________
4、承包方式：________________________________
二、工程承包范围：施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时，按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。
三、合同工期：
1、工程从______年____月____日开始至__年____月____日结束，工程有效工期为________天。
2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。
3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工，如由于乙方原因致使工期拖延的，甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。
四、质量要求：
1、乙方依据《建筑标准设计》《外墙保温墙体构造》图集号：辽1及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。
2、乙方必须建立完善的'质量管理负责制，施工质量以建设单位验收合格为准。
3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。
4、材料进场必须提供进场验收记录。
5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在甲方和监理单位验收合格后，方可进行下道工序施工。
6、乙方在施工过程中，严格按照国家施工规范施工，否则甲方将对乙方采取相应的经济处罚措施。
五、工程造价：
1、外墙保温施工工程量按外墙设计（不减窗口）实际面积实算计量，总面积按施工图测算约2，综合单____元㎡。工程总造价约人民____万元整（），欧式线装修材料包含其中，不再决算取费（详见附表）。
2、塑钢窗按实际测量面积计算工程量，建设单位指定加工施工单位，甲方从平米造价利润中提取元补贴给乙方保温装饰工程。
3、复合铜门按设计面积实算计算工程量，报价元2，由建设单位指定加工施工单位。
六、付款方式及结算：
1、外墙保温付款：合同签订后甲方支付外墙保温材料款85%计；
2、塑钢窗更换和复合铜门制作等付款按中标合同规定执行。
3、工程施工完毕且验收合格后，无质量问题甲方应付清余款。
七、甲方的责任：
1、依据本合同向乙方支付工程进度款。
2、甲方在乙方进场前____日，协调中标施工单位为乙方提供施工用水和用电，满足乙方工程需要。
3、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。
八、乙方的责任：
1、乙方应按照相应国家施工规范及外墙保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。
2、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排，甲方提供工人休息场所。
3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用乙方负责。
4、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。
5、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，做到工完场清。
九、其它事项：______本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，签字、盖章后开始生效。
甲方（签章）：________________
签订日期：________年____月____日
乙方（签章）：________________
签订日期：________年____月____日
工地施工合同6
发包人：_________（全称，以下简称甲方）
承包人：_________（全称，以下简称乙方）
根据《建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：围挡工程
2、工程地点：____________
3、工程内容：____________
4、承包范围：____________
二、合同工期
开工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
合同工期总日历天数：____天
三、承包方式及质量标准
1、承包方式：乙方包人工、包材料、包委托设计、包设备、包工期、包质量、包保险、包安全、包税金、包各项协调费用、包各项规费、包各项措施费用、包文明施工（包括但不限于：职业健康、人身伤亡保险、环保、不可预测费用等）
2、工程质量标准：工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准进行，满足设计要求，达到合格工程标准。
四、合同价款、支付方式及结算方式
1、合同价款计取采用方式：
第一种：根据报告书，经甲、乙双方协商按包干金额人民币（大写）：________元（￥________）签订合同。
第二种：根据成本部工程预算审核报告书，经甲、乙双方协商按暂定金额人民币（大写）：________元（￥________）签订合同。
2、经甲乙双方协商，同意按方式付款。
第一种：（适用于包干价）
本工程不支付工程预付款；工程竣工验收合格资料齐全后，支付至合同包干价的70%；竣工验收合格后，结算报告由甲方成本管理部报甲方主管部门审计处备案。若甲方主管部门审计处抽审，则以抽审审定金额作为结算金额，支付至若甲方主管部门审计处未抽审，则按甲方成本管理部审定金额作为结算金额支付至余款作为质量保证金，质保期满后付清。
第二种：（适用于暂定价）
本工程不支付工程预付款；工程竣工验收合格资料齐全后10日内乙方报送结算资料，经甲方成本管理部审核后，支付至审定金额的70%；结算报告由甲方成本管理部报甲方主管部门审计处备案。若甲方主管部门审计处抽审，则以抽审审定金额作为结算金额支付至95%若甲方主管部门审计处未抽审，则按甲方成本管理部审定金额作为结算金额支付至95%，余款作为质量保证金，质保期满后付清。
乙方应在项目所在地税务机关开具正式发票予甲方作为甲方付款依据。
3、经甲乙双方协商，同意按结算方式：
第一种：（适用于包干价）：本工程施工范围内大包干，不签证，在扣除水电费等乙方应承担的费用及质量保证金后按包干金额进行结算。
第二种：（适用于暂定价）：本工程结算采取按实结算的方式。
五、双方权利与义务
1、甲方权利与义务
（1）负责施工场地的协调工作；
（2）协助、监督乙方安全、文明生产；
（3）按本合同约定，按期支付工程款。
2、乙方权利与义务
（1）按甲方进度要求完成本合同约定的承包内容，并保证施工质量符合国家相关标准。
（2）开工前对施工图纸认真核查，积极配合甲方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰、缺问题。
（3）负责施工场地临时设施、道路、管线的施工和保养，负责从就近的水电接驳点接驳施工用水用电，费用由乙方承担。采取措施避免工程施工对红线周围地下管线及市政设施造成破坏。
（4）施工过程所需证件（包括夜间施工证）由乙方及时办理。如发生扰民和民扰，乙方应妥善处理。
（5）在施工场地内，按工程和安全需要提供施工使用的`照明、看守、围栏和警卫。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。确保安全、文明施工，维护施工现场安全，采取严格的安全保护设施，建立并完善事故处理报告机制，及时消除安全隐患，杜绝事故发生。在本合同实施过程中，因乙方原因所造成自身及第三者的安全事故，按国家规定由相关主管部门处罚，甲方有权视情况严重性解除部分或全部合同，产生的经济和法律后果，由乙方自行承担。
（6）施工过程中，乙方须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。
（7）施工过程中，乙方不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
（8）参加竣工验收，本工程经甲方验收合格后办理好移交手续。
六、竣工验收
1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。
2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
3、验收合格后，甲方出具验收合格证明文件，工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责按甲方提出的整改要求进行修改再进行验收，由此造成的材料损失、返修费用和工期延误等责任均由乙方承担，第二次验收仍不合格的，甲方有权解除合同，委托第三方施工，因此超过合同总价款部分的，由乙方承担赔偿责任。竣工日期以甲方出具验收合格证明文件的日期为准。
4、竣工验收时，未按设计施工图实施部分，应予以扣除相应造价。
七、工程保修及质量保证金
根据《建筑工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程保修期，自工程实际竣工验收合格之日起计算。
甲方向乙方支付合同价款时，预留本工程最终结算价款的作为工程质量保证金，质量保证金不计利息。甲方在质保期满后14日内，将剩余的质量保证金返还乙方。
凡属于乙方原因造成的本工程各部位的质量问题或其它缺陷，及由于乙方维修造成第三方的相关损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方保修责任范围，但是经由双方协商由乙方配合施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。
九、违约责任
1、乙方未经甲方同意而私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。甲方还可要求乙方按合同总价款的15%向甲方支付违约金。
2、乙方进场施工，材料进场后需提供相关材料检验报告并由甲方现场施工负责人检验材料材质，并经甲方同意后方可使用，经甲方同意使用的材料，若质量不符合要求，乙方仍应承担相应责任。乙方使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到合格要求，又拒绝清除不合格工程的，按合同总价款的20%向甲方支付违约金，不合格工程不予计价，不合格工程的清除费用由乙方承担。
3、乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款千分之二的违约金，甲方有权在工程款支付时予以扣除。工程进度滞后情况严重的，甲方有权视情况停止支付工程进度款甚至解除合同。乙方承担由此造成的所有损失。
4、乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，甲方除可通知乙方立即解除合同外，还可要求乙方按合同总价款的15%向甲方支付违约金。
5、甲方无故迟延支付工程款，则每延期一天甲方应向乙方支付工程最终结算价款千分之二的违约金。
6、本合同正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的即构成违约。违约方应当负责赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失；任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同。
十、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，甲乙双方均有权向工程所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
十一、其他
1、本合同一式柒份，甲方肆份，乙方叁份。本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，经双方另行协商解决。
3、约定其他事项：
甲方：_________（公章）乙方：_________（公章）
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
____年____月____日
工地施工合同7
甲方：
乙方：
经甲乙双方商议，同意聘任乙方为甲方公司的水泥工，双方自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。
风险提示：工作岗位及工作时间
雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）；
工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。
建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。
一、工作内容
1、乙方在甲方承包的装修工程中负责装修泥工的工作。
2、工作期限：______年______月______日至______年______月______日。合同期满后双方可协商续签本合同。
二、劳动报酬
风险提示：劳务费用
劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的`劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。
另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。
1、劳务费每月______元整。
2、每月_____日为工资发放日，以银行转账的形式转入乙方账户：____________。
3、每完成一项优质装修，可获得奖金_______元。
三、双方的责任
风险提示：雇主义务
劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务；
但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等；在所在国工作期间，如果发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。
另外，建议雇主应给雇员购买人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。
1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
4、乙方应遵守甲方的各项管理规定。
5、乙方应准时上下班，上班期间认真履行工作职责。
6、在施工现场，乙方应当服从施工负责人指挥管理，并严格按照泥工施工规范和图纸操作进行施工。
四、社会保障
风险提示：
劳务合同中，企业没有义务为劳务提供者缴纳“五险一金”。劳动者若想要取得“五险一金”就应当在劳务合同中做出明确的约定。否则，在合同实际履行时，企业有权拒绝缴纳投保。
甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳务合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。
五、合同解除
1、本合同期满的。
2、双方就解除本合同协商一致的。
3、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。
4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。
5、甲、乙双方若需解除或终止本合同，需提前______天通知另一方即可。
六、违约责任
1、如乙方在施工过程中出现返工、浪费损耗材料的，乙方需偿还材料款及其造成损失的费用。
2、如乙方故意拖延工期，未在甲方所要求的工期内完工，延期每天按_____元扣除工资。
七、争议解决
因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________仲裁委员会申请仲裁。
八、其他
1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本协议法律效力。
2、本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等效力。
甲方：
________年_______月_______日
乙方：
________年_______月_______日
工地施工合同8
甲方(委 托 人)：_________
乙方(检测机构)：_________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的'规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：______道路工程
1.2工程地点：______县______乡
1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位：
1.5开工日期：
1.6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：
原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验
其它：
第三条 争议的解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第四条 附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工地施工合同9
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依据《民法典》、中华人民共和国建筑法》，本着平等互利的共赢的原则，就甲方委托乙方外墙干挂石材工程签订本合同。
一、 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：
(1)龙骨制作、安装
(2)石材制作、安装
二、工程设计规格：
按甲方要求和确认后立面设计施工图施工
三、质量约定：
1、工程质量验收标准：按国家____省施工验收规范执行
2、乙方所用的材料必须符合合同规定的规格、标准、不得擅自改动，如确实需要改动时，必须事前以书面形式向甲方申请，获得甲方批准后乙方方可施工。
3、乙方必须建立质量保证体系，现场必须设一名质检员，对其产品及安装进行全程质量跟踪和监督，只有经质检员检验合格方可向监理报验。
四、甲方责任
1、甲方向乙方提供主体施工图纸及有关技术文献
2、对乙方工程进度，质量负责全面监控
3、按合同约定进行拨付工程款和工程结算
五、乙方责任
1、按照甲方要求确保工程质量和进度
2、服从甲方统一指挥和项目部的统一管理，做好文明施工和安全生产，对施工中出现的`安全事故由乙方自负。
3、按规定提交施工技术方案和内业资料，按月支付农民工工资。
六、工程量：
约3500平米左右(具体数量以施工后实际发生为准)
七、工程单价
1、每平米 _________元整(包工包料)
特别声明：石材按图纸要求 工程决算以工程实际完成的工程量为准。
工程价款中包含施工水电费、架子费及土建配合费。
八、工程总造价：
约 _________元整。
(注： 主材［80及∟50全部为镀锌235B国标件，石材厚度不小于25，全部刷防护剂，空心砖部位做穿墙螺栓处理。)
九、付款方式
1、_________万。
2、石材进场，乙方自行垫付 _________元整。其他款按工程进度拨款。
3、其余款待甲方验收合格后在付全工程款的_________%
4、工程质保金留：_________元整，保修期______年 到期后全部付给乙方。
十、工期
开工日期：______年______月______日，竣工日期：______年______月______日；有效工作日 80 天交工；拖后一天罚款_________元整。
十一、质保期
1、 从乙方将具体施工的工程正式交给甲方使用之日起______年为乙方承诺的质保期。
2、 乙方应具备完善的售后服务体系，接到甲方维修通知必须在24小时内上门服务，否则甲方按实际维修费用的双倍从质保金中扣除。
3、 在质保期 内人为因素造成的损害外，凡因材质和施工原因造成质量问题均在乙方无偿保修范围内。
十二、争议处理
甲乙双方必须严肃认真的执行本合同，在执行本合同同时发生争议，应协商解决，协商不成，可通过仲裁部门协商或向当地人民法院起诉来解决。
十三、合同生效
本合同一式四份，甲乙双方各执两份。自双方签字盖章后立即生效。本合同未尽事宜，双方协商解决。
发包方：(盖章)
承包方：(盖章)
负责人：
负责人：
协议订立日期：______年______月______日
工地施工合同10
甲方单位：有限公司
乙方单位：广告经营部
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，就营销中心广告牌文字制作安装事宜达成如下协议。
第一条：广告牌文字制作
1、 文字材质：精工不锈钢钛金拉丝，外挑背打黄灯
第二条：工程造价及支付方式
1
2、支付方式：工程款待项目经各相关部门验收合格，收到乙方有效发票后一周内壹次性付清。
第三条：工程期限
自合同签订后，甲方通知乙方开始施工后，乙方应在9天时间制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。
第四条：双方权利、义务
甲方：
1、向乙方提供广告牌位置并确保此位置可以施工。
2、按本合同
第二条规定结算广告牌的费用。
乙方：
1、自甲方通知可以现场施工起____日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
第五条：违约责任
1、甲方未能按本合同
第二条规定时间付款，每逾期____日，向乙方支付合同总金额的.千分之五作为违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同
第四条规定按时制作、安装完成户外广告牌，每逾期____日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，工期顺延，乙方有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完成部分的费用。
本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份。
甲方签字（盖章）
乙方签字（盖章）________年____月____日________年____月____日
工地施工合同11
甲方：________________
乙方：________________
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（46—88）、《建筑施工安全检查标准》（59—99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。
发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。
并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
三、协议内容：
1、登高上架要求
（1）施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。
（2）高空作业时，严禁立体交叉作业。
水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。
（3）进入施工现场的人员必须佩带安全帽。
凡在2以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
（4）工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
（5）特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
2、用电要求
（1）配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
（2）配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
（3）电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
（4）施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。
（5）配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
（6）配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。
（7）用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。
（8）使用中的电气设备应保持完好的`工作状态，严禁带故障运行。
（9）现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按46—88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
3、电焊机使用要求
（1）操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。
（2）所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。
焊接的金属和结构本身接地。
（3）电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。
（4）遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
（5）焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。
（6）各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。
4、室外吊篮施工要求
（1）施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。
（2）上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。
（3）吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
（4）进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
（5）吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。
5、文明施工要求
（1）进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
（2）寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。
（3）严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。
（4）施工现场严禁随地大小便。
（5）严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
（6）施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。
6、施工现场环境要求
（1）施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。
（2）施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
（3）施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
（4）施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。
（5）在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。
7、工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。
因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式_____份，甲乙双方各保存_____份，签定施工合同的同时签定本协议。
施工合同到期后，本协议同时终止。
甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
工地施工合同12
甲方：______________
乙方：______________
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将蔚蓝印象环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国民法典》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。
第一条工程名称：______________
第二条工程范围和内容工程范围：按甲方批准的施工图为准。工程内容包括：硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。
第三条设计周期本合同签订以后于________年____月____日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。
第四条设计价款及支付方式该项目乙方按____________万元(大写：_____________元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后____日内甲方支付乙方____________万元(大写：__________________元正)人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即____________元(大写：_________________元正)人民币。
第五条施工工期开工日期：以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过________年____月____日)。竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为70天。因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延.
第六条取费原则
1、本工程执行____省建设工程造价管理总站发行的20定额：______________gd1-20至gd7-20，收费级别按四类工程二级ⅱ档。
2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。
3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。
第七条工程施工价款及支付方式
1、本工程总造价暂定为____________元(大写：______________)人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。
2、本合同备料款为合同总价的20%，其中5%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场____日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余15%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方同乙方直接支付给材料及苗木供应商，不足部分亦由甲方增补。
3、乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方____日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。
4、工程竣工经甲方验收合格后，双方于____日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。
5、本工程质保金为工程总造价的`10%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于____日内付清全部尾款，质保金不计利息。
第八条材料供应该工程所有材料原则上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面通知甲方组织供应。
第九条工程质量及质保期
1、由于景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整，所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。
2、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督，若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进行修补或返工，其损失由乙方自行负担。
3、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，土建、装饰、水电安装________年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活________年。
4、苗木在质保期内由乙方保活，若出现死亡，乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行安排，费用在质保金中扣除。
第十条双方协作事项
1、乙方应严格按照施工图进行施工，适用国家现行的该行业各项施工验收规范，若施工中发现问题应及时与甲方协商，双方及时处理。
2、甲方现场负责人，乙方现场负责人，负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。
第十一条甲方职责及义务
1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。
2、对乙方报送的材料样品，48小时之内进行认质认价。
3、对隐蔽工程24小时之内进行验收。
4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料，指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源，乙方按规定承担相应费用。
5、接到乙方交工验收通知后，甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格后，办好验收手续。乙方职责及义务：
1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。
2、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。
3、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。
4、乙方不得将工程转包其他施工单位，一经发现甲方有权要求乙方整改，乙方经整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，并由乙方承担责任。
5、在施工过程中乙方应文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方负责，若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方进行整改，若整改后仍达不到要求，甲方有权解除合同。
6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。竣工验收：工程具备竣工条件后，乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后____日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。结算办法：
1、本合同价款为暂定价。
2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。
第十二条违约责任
1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过____日，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。
第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十四条本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。
第十五条本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
发包人：______________(章)承包人：______________(章)
法定代表人：______________法定代表人：______________
委托代理人：______________委托代理人：______________
电话：__________________电话：__________________
传真：__________________传真：__________________
地址：__________________地址：__________________
开户银行：______________开户银行：______________
账号：__________________账号：__________________
签订合同地点：______________
签订合同日期：______________
工地施工合同13
甲方单位：
有限公司乙方单位：
广告经营部甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，就营销中心广告牌文字制作安装事宜达成如下协议。
第一条：广告牌文字制作
1、文字材质：精工不锈钢钛金拉丝，外挑背打黄灯
第二条：工程造价及支付方式
2、支付方式：工程款待项目经各相关部门验收合格，收到乙方有效发票后一周内壹次性付清。
第三条：工程期限自合同签订后，甲方通知乙方开始施工后，乙方应在9天时间制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。
第四条：双方权利、义务甲方：
1、向乙方提供广告牌位置并确保此位置可以施工。
2、按本合同
第五条规定结算广告牌的费用。
乙方：
1、自甲方通知可以现场施工起____日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
第六条：违约责任
1、甲方未能按本合同
第七条规定时间付款，每逾期____日，向乙方支付合同总金额的`千分之五作为违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同
第八条规定按时制作、安装完成户外广告牌，每逾期____日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，工期顺延，乙方有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完成部分的费用。本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份。甲方签字（盖章）
乙方签字（盖章）
________年____月____日
________年____月____日
工地施工合同14
甲方：________
乙方：________
根据号文件批复同意20_年以工代赈项目实施方案，现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。
按照及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，甲方将工程承包给乙方组织实施，并达成如下协议：
一、工程概况工程名称：巴州区20_年以工代赈项目柳岗坪村道路工程工程地点：巴州区梓橦庙乡柳岗坪村施工区工程内容：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，房屋及附属设施15户。
二、工程承包实施范围按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施，即：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，购置安装涵管20米；房屋及附属设施15户。
三、合同工期本工程自签订合同为起始日，工期日历天
四、质量标准符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
五、结算方式
1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。
2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。
3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。
4、甲方在拨付工程款时，根据工程进度，经乡镇农技中心技术人员（现场监理人员、甲方技术负责人）、甲方质量监督小组签字按程序报批后，方可支付。
工程完工后，支付工程补助总价款的80%，剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。
5、经申请，开工时可预拨工程总造价30%的`工程款。
六、乙方不得以任何方式进行分包、转包，一经发现，情况属实，将取消乙方工程承包合同，且一切损失由乙方承担。
七、安全责任工程施工期间，乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定，如在施工中出现任何安全问题，乙方负全部责任。
八、竣工清场工程竣工后，施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。
九、违约责任超工期罚金（每超一天处罚结算补助总价款的0.5%）。
十、不可抗力施工过程中如发生不可抗力因素时（指国家规定的自然灾害和社会性突发事件），本合同自行终止，并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。
未尽事宜，双方协商解决并签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。
本合同一式份，其中甲、乙双方各执壹份，报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。
十一、附件
1、后附乙方营业执照（身份证）复印件。
2、投入情况和建设任务表。
（投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细）
3、施工区划分表。
4、建筑工程单价公示表。
甲方：________（签章）
甲方代表：________
乙方代表：________
乙方营业执照（身份证）号：________
签订地点：________
合同签定日期：________年________月________日
工地施工合同15
甲方：
乙方：
一、甲乙双方共同协商同意，乙方承包甲方土地亩，承包价格 元/亩，共计， 自 年 月 日起至 年 月 日合同期满。乙方每年的 月 日交承包费。若乙方不能按时交承包费的，按自动放弃承包权处理，甲方有权重新收回。
二、乙方在承包期间，不准私自买卖或转让承包土地，不能私自改变耕地的`性质，不能私自栽树，种山药。乙方若私自改变耕地的性质，甲方有权收回承包的耕地。
三、乙方可保持土地承包时的种植方式，但合同期满后，乙方负责将承包的土地上杂物必须清理干净，若不清理，将承包全部法律责任。
四、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
【工地施工合同】相关文章：
工地施工合同08-10
工地施工合同06-24
工地围挡施工合同05-01
关于工地施工合同06-23
工地建房施工合同06-13
新版工地施工合同07-01
工地施工安全合同01-15
工地施工合同范本11-17
建筑工地施工合同06-18
工地施工合同(15篇)06-29