当前位置：范文派>合同范本>施工合同>工程施工合同

工程施工合同

时间：2024-06-27 09:41:08 施工合同我要投稿

工程施工合同13篇【推荐】

　　随着法律知识的普及，很多场合都离不了合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的工程施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程施工合同13篇【推荐】

　　工程施工合同篇1

　　发包方：______________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：__________________

　　通讯地址：____________________

　　联系方式：____________________

　　承包方：______________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：__________________

　　通讯地址：____________________

　　联系方式：____________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程项目概况

　　1、工程名称：_____________________________

　　2、工程地点：_____________________________

　　3、工程内容：_____________________________

　　4、工程范围：_____________________________

　　5、工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。

　　6、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。

　　7、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);

　　(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。

　　风险告知：关于材料提供的事项，合同中提供了几项可供选择的方式。既有约定由承包方包工包料的形式，也有承包方包工部分包料、或者承包方包工甲方包料的形式。具体的选择方式有合同双方经协商一致自行选择，但在这里需要提醒的是，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　第二条合同价款及调整

　　1、工程造价：总承包价为____________元，大写人民币__________，装修工程包含的项目详见《工程预(结)算表》。

　　2、任何一方不得擅自改变合同价款，除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整：

　　(1)甲方提出设计变更、材料变更和项目变更;

　　(2)双方书面确认的其他因素。

　　第三条工期

　　1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

　　开工日期:_____________________________

　　竣工日期:_____________________________

　　合同工期:______________________日历天。

　　2、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

　　(1)因发包方原因影响开工。

　　(2)不可抗力。

　　第四条工程保修

　　1、保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。

　　2、保修期限：按工程通过竣工验收合格之次日算起，保修期为壹年。保修期内，乙方提供工程的免费维修服务。工程保修期内，乙方应在接到甲方书面或电话通知后的24小时内到场勘查，并在三天内维修完毕。

　　第五条施工图纸

　　双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);

　　(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

　　第六条工程款拨付和结算

　　1、甲乙双方签订合同后，乙方向甲方提供《工程预算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________，大写人民币_________。

　　2、工程竣工并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________，大写人民币_____________。

　　3、乙方指定收款账号信息为：

　　户名：_________________________________________

　　工行账号：_____________________________________

　　开户行：_______________________________________

　　第七条双方权利及义务

　　1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。

　　2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督，并对发现的问题提出意见和建议。

　　3、甲方有权根据实际情况，对工程内容进行增加或者修改，乙方应积极配合。

　　4、乙方提供的材料应符合相关质量要求，并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由乙方负责赔偿。

　　5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质，并应按相关要求及标准进行施工，保质保量，按期完成工程任务。

　　6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定，严格按照双方约定及甲方要求进行施工，做好各项质量检查并留存施工记录。

　　7、施工过程中，乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

　　8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备，保证施工现场整洁，工程完成后负责清扫施工现场。

　　第八条工程验收

　　乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方查验后对工程质量提出异议的，乙方应配合重验，验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改，并在整改完成后及时通知甲方进行复验。

　　风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

　　第九条违约责任

　　1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约，守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的'措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。

　　2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的，每迟延一天，乙方应向甲方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金;迟延超过10天的，甲方有权单方要求解除合同，并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)。

　　3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)。

　　第十条合同争议或纠纷处理

　　本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解除，协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。

　　第十一条附则

　　1、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。

　　4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　(以下无正文)

　　发包方(盖章)：__________________承包方(盖章)：__________________

　　法定代表人(签章)：____________法定代表人(签章)：____________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

　　工程施工合同篇2

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。

　　一、施工内容：

　　尺寸详见附件。

　　二、施工日期：____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。

　　三、施工总造价：___￥此造价为最终结算价。

　　四、结算方式：签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。

　　五、双方责任：甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的.一切规章制度，做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期)。

　　六、工程维修：工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内，乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。

　　七、违约责任：若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。

　　八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未尽事宜，经双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程施工合同篇3

　　甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况装饰工程施工地点：

　　_________施工内容：_________承包方式：_________合同总工期_________天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。合同总价款（金额大写）：_________其中：人工费_________元，材料费_________元。（见附表

　　一）

　　二、双方工作

　　1.甲方工作

　　1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

　　2.2乙方指派_________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　三、工期

　　1.工期延误

　　1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）甲方不能按约定提供开工条件。

　　（2）设计变更和工程量变化。

　　（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。

　　1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的'损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。

　　四、工程价款

　　支付开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元；验收合格____日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。

　　五、材料供应

　　1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　六、

　　工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　七、质量与验收

　　1.工程质量

　　1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

　　2.竣工验收与保修

　　2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表

　　五）。甲方自接到工程验收单____日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过____日的视为竣工验收已被确认。

　　2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________.

　　2.3双方约定的保修项目内容期限为：_________.（本条

　　2.2和

　　2.3款的内容过多可另加页）

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　九、

　　违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。

　　十、

　　合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_________种方式解决：

　　1.由_________仲裁委员会仲裁；

　　2.向人民法院起诉。

　　十一、其他约定_________

　　十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　十三、组成本合同的文件包括：

　　1.本合同条款及合同附表；

　　2.施工图纸及做法说明；

　　3.双方有关本工程洽商的其他书面协议；

　　4.补充规定。

　　十四、其他

　　1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。

　　2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主（盖章）：_________注册地址：_________住地：_________法定代表人：_________委托代理人：_________联系电话：_________　　________年____月____日承包方（盖章）：_________注册地址：_________住地：_________法定代表人：_________委托代理人：_________联系电话：_________　　________年____月____日

　　工程施工合同篇4

　　发包方(甲方)：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段。

　　2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。

　　3、工程内容：载体桩施工

　　4、工程范围：图纸范围内桩基工程

　　第二条承包方、合同价款及支付方法

　　1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。

　　2、合同价款：

　　按实际施工桩数，以65元/米按有效桩长进行结算。

　　3、合同价款支付方式

　　(1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。

　　(2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增

　　1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;

　　2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　第三条工期

　　施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。

　　第四条工程质量

　　乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。

　　第五条甲方的`权利和义务

　　1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。

　　2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。

　　3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。

　　4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。

　　5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。

　　6、严格按合同约定及时支付工程款项。

　　第六条乙方的权力和义务

　　1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线

　　2、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的监督和检查，服从甲方的现场管理;

　　3、保证施工机械正常工作;

　　4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。

　　5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准20xx装订，装订完成后交付给甲方。

　　第七条双方施工现场代表

　　本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的有关问题，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。

　　第八条违约责任

　　甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为，应承担对方的经济损失。

　　第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，若解决不成，可向项目所在地人民法院诉讼。

　　第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程施工合同篇5

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程承包范围：

　　1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面;给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。

　　2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的木质构件。

　　3、文庙散水增加阶条石与陡板;

　　4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等; 以上所用材料参照工程预算书。

　　承包方式：包工包料

　　二、合同价款 (固定价格)

　　筐额(人民币大写)： ;￥元 ;

　　三、工期：

　　合同工期：天

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五(5‰)，但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。

　　四.工程质量标准

　　本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。

　　五.安全生产

　　乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。

　　六、工程款支付：

　　合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的`40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。

　　七、质保期：三年

　　保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金(即本工程5%的质保金)。

　　八.合同的生效

　　合同订立时间：年月日

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　九.附则.

　　1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向菏泽市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉

　　2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方.(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人(签字)：或委托代理人(签字)：

　　年月日：

　　工程施工合同篇6

　　甲方：青铜峡市_____建筑工程有限公司

　　乙方：

　　为了强化安全施工，杜绝安全隐患，防微杜渐，以信守合同，嬴得信誉为主，经甲方双方充分协议，达成如下协议。

　　一、甲方原则同意乙方以公司名义，承揽和建筑宁夏青龙管业股份有限公司的建筑安装和装饰、装修等施工活动。

　　二、甲方及时做好乙方在施工过程中和竣工的.工程结算手续，按规定代征工程结算款的税费、管理费后及时拨付乙方。

　　三、乙方在承揽和建筑工程项目施工时，要强化安全管理，若出现的施工人员伤亡和施工机械损坏等安全事故，责任自负，由此所产生的一切费用乙方承担，与甲方无关。

　　四、乙方在施工过程中和工程竣工后，要及时足额发放民工工资，支付建筑材料款及材料运输费。不得以甲方名义拖欠民工工资和建筑材料款及材料运输费。

　　五、乙方要保证甲方在工程竣工后结算工程款及时拨到甲方账户，便于甲方代征税费、管理费。不得转移税和少报工程结算资金，违者中止协议执行。

　　六、本协议一式三份，双方签字后生效，建设方、甲方、乙方各持一份。

　　甲方：(盖章)

　　法人代表：(签字)

　　乙方：(签字)

　　年月日

　　工程施工合同篇7

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方相互配合协作共同完成本建设项目，经甲、乙双方友好协商签订本合同，希双方共同遵守。

　　第一条：本合同签订依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》。

　　1.2 国家级地方有关建设工程施工管理法规和规章。

　　1.3 建设工程批文等。

　　第二条：施工依据

　　2.1 甲方给乙方的项目开工通知(计划任务书)。

　　2.2 甲方提交的设计文件等基础资料。

　　2.3 乙方采用的主要技术标准是：《城市园林绿化工程施工及验收规范

　　(GTJ/T82_99)》

　　第三第：合同文件优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书、甲方提出的书面要求及委托书

　　3.2甲方委托事务所对项目合同造价核审的报告

　　3.3项目部、监理工程师共同签认的技术要求和工程量的签证

　　第四第：本合同项目的名称、规模、投资及施工内容

　　4.1项目名称：

　　4.2施工内容：见施工图纸及有关文件;

　　4.3 投资规模：合同总造价

　　第五条：甲方向乙方提交的有关资料文件及时间。

　　开工前，甲方提供施工图及现场交底。

　　第六条：乙方向甲方交付的施工组织设计等文件的时间。

　　第七条：甲方驻工地代表

　　7.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：

　　7.2 实行监理的总监姓名及其监理范围。总监：

　　监理单位：监理范围：从工程开工到竣工验收交付使用的所有合同内工程。

　　第八条：乙方驻工地项目经理、施工员、材料员、安全员及乙方主管领导姓名与联系电话。

　　项目经理：

　　现场委派代表：

　　第九条：工程期限

　　9.1 本合同全部工程自年月日开工至年月日竣工。

　　9.2 在组织施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。(中标承诺工期为天)

　　(1)由于天灾或人为不能抗拒的原因使工期被近停工。

　　(2)甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工。

　　(3)甲方不能按期提供图纸(包括水准点)，不能及时解决施工纠纷等被迫停工或不能顺利施工。对此，甲乙双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限。如乙方责任延误工期，造成施工困难和施工损失，概由乙方负责。

　　第十条：施工准备

　　10.1 甲方工作：完成征地、拆迁;协助乙方办理工程开工手续;向乙方及时电话：电话：提供设计图纸;组织施工、设计单位进行工程设计交底。提代地下(上)管网保护要求，线路资料等。

　　10.2 乙方工作：组织有关人员学习和熟悉图纸，踏勘施工现场;参与设计交底;编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，作现场平面布置，搭建临时设施;安排施工总进度计划，储备材料，安装水电或订购构件等一切施工准备，并办理相关的报建手续。

　　第十一第：对乙方的有关要求

　　11.1 对工程分包的要求：本工程不得分包

　　11.2 对施工现场交通和噪音的要求;施工现场不阻塞交通影响和干扰市民正常生活，乙方有特殊要求时需提前一周向甲方提出。

　　11.3对特殊施工工艺的要求：按相关技术规范执行。

　　11.4施工安全生产、文明施工及现场环境卫生的要求：要求安全、文明施工，保持环境卫生，施工期间一切安全事故由的隐患责任自负，

　　费用自理。

　　11.5施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：保护好周围建筑物及地下管线。

　　11.6 乙方要对苗木供应商提供的苗木进行验收，对不合格的苗木应拒绝栽植，否则由此带来的一切损失自行负责。

　　第十二条：工程承包方式及造价

　　12.1 本工程按工程量清单进行计价计量结算，如有变更，须经甲方和监理单位签证为准，按实计算。

　　12.2 计价与结算原则：附表清单单价项目作为结算上限值，是作为监理单位进行签证计量和进度拔款的主要依据。

　　12.3 所有栽植的苗木必须按设计要求加施底肥，其成活率100%，否则由此发生的费用由施工单位自负。

　　12.4本工程质保期为竣工验收之日起一年保质期内的维护，养护费用由施工单位负责。

　　第十三条：工程付款

　　13.1工程进度款按项目部鉴发的监理月报进度的80%支付;

　　13.2 工程完工办理竣工验收付款合同总价的80%;

　　13.3 提交竣工决算出后累计支付合同总价款的95%;

　　13.4 余款5%在办理决算评审合格后一年内付清(不计利息)。

　　第十四条：施工和工程质量

　　14.1 乙方要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，全部工程应达到合格标准以上。

　　14.2 工程建设和使用中如有发生因施工质量原因造成的重大质量事故，由乙方及其主要责任人员负终身责任，并赔偿一切损失。

　　14.3 要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。工程和设计变更按有关规定办理。

　　14.4乙方提前三天向监理单位和苗木供应商提供苗木数量清单各一份，苗木供应商提供的'苗木由乙方、苗木供应商、监理单位、设计单位共同组织验收认可后，由绿化乙方负责栽植。

　　14.5对隐蔽工程乙方必须在工程隐蔽前二十四小时以书面通知甲方、监理方和设计单位共同进行验收，以检查合格并办理隐蔽工程验收手续后，乙方方可继续下道工序。如乙方不按程序办理，其一切损失均由乙方承担。

　　14.6为确保工程质量，乙方须向甲方缴壹拾万元质量保证押金至工程初步验收合格后一次性金额退还。

　　14.7施工过程中，乙方无条件接受市财政投资评审办对可能影响工程造价的有关因素进行监督。

　　第十五条：竣工验收

　　15.1竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，在竣工验收时应提供以下竣工资料：隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录等施工技术资料，根据国家建设部关于“编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定”提供竣工图纸。

　　15.2 乙方在工程竣工前五日以书面通知甲方和监理方，要求组织竣工验收，甲方视其情况组织有关人员进行验收。

　　15.3竣工工程验收合格，从验收之日起十天内由乙方向甲方(或指定单位)移交完毕。未按期提交竣工资料的项目，停止拔付工程余款。

　　15.4乙方在工程竣工验收后30天内将竣工工程结算有关资料送交甲方进行审定。

　　第十六条：奖罚与仲裁

　　16.1 工程不能按甲方工程进度和合同要求如期完工，甲方有权对该乙方的工程量进行调整，以满足整个工程进度的要求。

　　16.2 甲方有权对乙方不能按中标承诺如期完工，甲方有权调整乙方的工程量。且甲方有权对乙方处以合同总金额的5%的罚款。上述罚款在乙方提供的履约保证金或工程款中扣除。

　　16.3工程合同按规定日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天罚违约金1000元，提前一天奖1000元。

　　第十七条;附则

　　17.1 合同正本由甲方执六份乙方执二份。

　　17.2 本合同自签订之日起生效，在合同全部工程竣工验收并付清工程款后失效。

　　17.3 本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方应根据具体情况结合有关规定议订附款。

　　17.4 本合同签订之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，但不得与本合同抵触。

　　17.5 有关承包合同的其它问题,均按照《建筑工程施工合同条件》以及《建筑工程施工合同条件》的规定执行。

　　第十八条：其它

　　18.1 在清单和设计变更范围内的工程量、结算必须结合清单，以甲方和现场监理的签证为依据。

　　18.2 如需增加工程量，需事先拿出方案，报清甲方认可后，方可施工，否则，视为乙方自行增加工程量，结算时不予认可。

　　甲方：

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

　　工程施工合同篇8

　　发包方：_______________ (以下简称甲方)

　　承包方：_______________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关经济法规，结合本工程的具体情况，为了确保工期及工程质量，经双方共同协商达成以下条款：

　　一、工程名称：_______________

　　二、工程地点：_______________

　　三、工期：_________天

　　计划开工日期：_________年______月___日，

　　计划竣工日期：_________年______月___日。

　　四、承包方式：

　　五、工程承包范围：

　　六、质量要求：按规范施工，达到国家质量验收标准。

　　七、合同总造价(大写) (人民币)_________元，(小写)：_________。

　　八、甲方责任：

　　1、指派_________为现场代表，负责现场签证，协调监督工程质量及安全等工作。

　　2、负责提供施工现场电源及施工场地等问题。

　　3、负责工程价款的.结算工作。

　　八、乙方责任：

　　1、负责现场安全文明施工，向甲方提供工程进度计划。

　　2、材料进入施工现场，向甲方提请报验。

　　3、指定_________为现场负责人，负责现场施工管理及协调等工作。

　　4、负责施工技术、质量、安全工作，隐蔽工程施工时，应通知甲方进行隐蔽工程验收，合格后方可进行下一道工序施工。

　　5、严格按照规范操作规程施工，杜绝工程事故发生，承担一切安全事故责任和质量事故责任。

　　九、工程验收与结算：

　　由乙方提供竣工报告，以工程签证单为依据，甲方组织相关部门验收，并确认竣工结算报告;工程竣工结算完_________日内按工程总造价支付工程款。

　　十、保修：

　　1保修期为_________年，保修金为总造价的_________%。

　　2保修期间，乙方接到保修通知后_________日内派人修理，否则，甲方可自行处理，费用由甲方在保修金内扣除。

　　3保修期满无质量问题，甲方应在_________日内一次性返还乙方质量保修金。

　　十一、争议：

　　本合同未尽事宜，及双方在履行合同时发生争议，应优先采取公平、公正、合理的原则双方协商解决。

　　十二、组成合同的文件包括：

　　1、本合同协议书；

　　2、本工程预算书及其编制说明；

　　3、本工程的工程量以签证单为准。

　　十二、本合同自甲、乙双方签字盖章生效，保修期满结清工程价款后自行失效。

　　十三、本合同一式四份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程施工合同篇9

　　发包人：

　　承包人：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：xx市xx级水电站技改工程

　　工程地点：xx市xx镇村

　　工程内容：水电站厂房技术改造土建工程

　　二、工程承包范围

　　厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：二Oxx年十二月三日

　　第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

　　合同工期总日历天数为159天。

　　四、质量标准：合格，争创优良

　　五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

　　六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

　　七、本合同《专用条款》

　　1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

　　2、执行省、市建筑法规的相关规定。

　　八、发包人工作

　　1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

　　九、承包人工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

　　3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的'搭设和拆除。发包人承担费用。

　　十、材料

　　所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　十一、质量和验收

　　1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十二、安全施工

　　承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十三、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

　　3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

　　十四、工程预付款

　　合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十五、进度工程款支付

　　每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

　　十六、完工结算

　　完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

　　十七、质量保修金

　　完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

　　十八、违约、索赔、争议

　　按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

　　十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　二十、未尽事宜，双方另行协商。

　　二十一、本合同一式4份，双方各执2份。

　　发包人：承包人：

　　住所：

　　代表：

　　电话：

　　签订日期：

　　工程施工合同篇10

　　发包方：_____________________

　　承包方：_____________________

　　根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合孔雀湖供热站压力管道防腐保温工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条：材料物资供应

　　1、本工程所需的材料物资及施工机具全部由承包方负责。

　　2、工程所需材料检验：

　　（1）工程所需材料由承包方提供到现场或指定库房。

　　（2）所有材料成品，半成品均应附有合格证，材质检测报告，都要检查验收，签交物资验收合格单方可进厂。已进厂的物资未经发包方许可签署出厂证书，不得运出厂外。

　　（3）已进厂的物资，若发现有不合格者，承包方必须迅速将其运出厂外。

　　（4）具有合格证书的材料，甲方将会同监理方分批次抽检，所发生的费用由承包方承担。

　　（5）没有合格证书，且未经试验签订或经过试验签订为不合格的材料物资等，双方均不得用于本工程。如属材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　（6）任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料物资用于本工程的都要签证记录在案，所引起的一切后果由强迫的一方负责。

　　3、岩棉保温材料容重不小于80/3。

　　第二条：工程从__________年__________月__________日开始施工至__________年__________月__________日结束，工期共计__________天。

　　第三条：工程质量和检查验收

　　1、承包方必须严格按施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范，规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师代表或工程师代表的监督检查。

　　2、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人，专门技术人员及管理人员，必须将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

　　3、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的`技术资料，如材料，设备合格证，试验，测试，报告等的影印件，材料代用必须经过发包方同意并签证后，方可使用。

　　4、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或代表检查验收，认可签证后方可进行下一工序施工。

　　未经验收合格不得进行下一工序施工。

　　5、工程竣工验收，应以施工图纸，图说。施工签证，设计更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。

　　6、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。

　　验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。

　　已交工未验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。

　　属施工原因成的，按双方验收时确定的时间，由承包方负责修好再进行检验。

　　竣工日期以最后检验合格的日期为准。

　　7、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

　　8、工程交工验收后，工程保修期为两年，保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

　　由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。

　　在保修期内承包拒不修理时，发包方可动用预留保修款修理，超支部分应由承包方负担。

　　第四条：施工技术要求

　　1、按照中华人民共和国;设备及管道保温技术通则>，中华人民共和国126—89;工业设备及管道绝热工程施工及验收规范>，中华人民共和国行业标准229—91;工业设备，管道防腐蚀工程施工及验收规范>执行。

　　2、管道，阀门采用50~100厚岩棉保温，防水层采用油毡一层，保护层玻璃丝布二层，沥青漆，调和漆各一道；设备采用100厚珍珠岩保温，铁丝网，硅酸盐类抹灰料抹面保护。

　　如采用铝皮做保护层，则不再缠玻璃丝布，不刷漆。

　　第五条：双方负责事项

　　发包方

　　1、根据施工地区供水，供电，水压，电压情况，采取措施满足施工用水，用电的需要。

　　2、确定单项保温工程施工要求和范围。

　　3、审核承包方实际发生工程量，并向承包方支付工程进度款。

　　4、派驻施工现场的监理工程师或代表，对工程进度，工程质量，隐蔽工程和合同进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收，工程进度拔款签证和其他必须得签证。

　　5、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作。

　　承包方

　　1、施工界区以内的用水、用电临时设施的施工。

　　2、编制施工组织设计（施工方案），施工总进度计划，材料，成品，半成品等进场计划，用水、用电计划，开竣工通知书，隐蔽工程工程验收单等，并及时送发包方及有关单位。

　　3、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购，供应和管理。

　　4、于每月底前5天向发包方报送月度施工计划，当月工程进度用报（包括工程量，工作量和形象进度等）。

　　5、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工并交付。

　　6、已完工程，在交工前应负责保管，并清理好场地。

　　7、提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。

　　8、在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工程质量问题，负责无偿修理。

　　第六条：工程价款的支付与结算

　　1、本工程总造价约为__________万元（工程造价以最终发生工程量结算为准）。

　　2、发包方收到承包方工程进度用报后，须按核实的工程进度支付工程进度款。

　　3、工程进度款支付达到合同总价款的70%时，不再按进度付款，办完工程验收承包方开具建筑工业正式发票后支付20%的价款，留10%的价款，待保修期满后一次性支付给承包方。

　　4、本工程造价结算方式按下列情况办理：

　　（1）以发包方和承包方共同签认的工程计量单进行结算。

　　（2）以审查后的施工图预算加变更签证进行结算。

　　（3）工程用水，用电费由发包方承担。

　　第七条：违约责任

　　1、承包方的责任

　　（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　（2）工程交付时间不符合规定，偿付逾期违约金。

　　（3）严格遵守发包方厂规厂纪，接受发包方公司管理。

　　2、发包方的责任

　　（1）未能按照承包合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。

　　（2）超过合同规定日期验收，偿付逾期违约金。

　　第八条：责任风险承担

　　1、承包方承担合同执行过程中相关的安全等风险责任。

　　2、任何一方承担己方原因造成的全部损失费用，以及非合同另一方原因造成的己方损失费用。

　　第九条：争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请促裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第十条：附则

　　1、其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定执行。

　　2、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结算工程尾款，保修期满后自然失效。

　　3、本合同正本四份，其中发包方执三份，承包方执一份。

　　发包方：__________承包方：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　____年____月____日____年____月____日

　　工程施工合同篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。

　　一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。

　　二、工程承包单价及结算方式

　　1.人工挖土方：

　　2.Ｃ10垫层：

　　3.Ｃ25砼基础地梁构造柱等：

　　4.砌砖：

　　5.模板制安：

　　6.钢筋制安：

　　7.粉刷：

　　8.回填土：

　　9.内外脚手架：

　　10.灌注桩：

　　95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。

　　三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。

　　四、施工期限：自________年____月____日起至年____月____日止。

　　五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的.施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。

　　六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。

　　七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。

　　八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。

　　甲方签字（盖章）：

　　乙方签字（盖章）：

　　签订日期：

　　工程施工合同篇12

　　发包人（全称）：县城乡建设和环境保护局

　　承包人（全称）：____有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程实施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

　　工程名称：彭阳县四中校园仿古园林景观工程

　　工程地点：彭阳县四中校园内

　　工程内容：修建砖木结构游廊123m、四角亭2座38㎡、六角亭2座60㎡、四层八角亭1座320㎡，总建筑面积㎡。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图纸范围内的'土建、给排水、电气安装部分

　　三、合同工期

　　开工日期： 20____年4月20日

　　竣工日期： 20____年7月8日

　　合同工期总日历天数 80 天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、合同价款

　　金额（大写）：贰佰捌拾柒万伍仟陆佰元整（人民币）

　　￥：____ 元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1.本合同协议书

　　2.中标通知书

　　3.投标书及其附件

　　4.本合同专用条款

　　5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件

　　7.图纸

　　8.工程量清单

　　9.工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 20____年04月20日

　　合同订立地点：县城乡建设和环境保护局

　　本合同双方约定双方签字盖章后生效。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　工程施工合同篇13

　　发包方：_______（以下简称甲方）

　　承包方：_______（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费__万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从__年__月__日至__年__月__日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的`一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。