当前位置：范文派>合同范本>施工合同>安全文明施工协议书

安全文明施工协议书

时间：2024-07-24 16:08:09 施工合同我要投稿

[合集]安全文明施工协议书15篇

　　在不断进步的时代，大家逐渐认识到协议的重要性，协议具有法律效力，确立某种法律关系。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编精心整理的安全文明施工协议书，欢迎阅读与收藏。

[合集]安全文明施工协议书15篇

安全文明施工协议书1

　　甲方：_________ 有限公司

　　乙方：_________ 有限公司

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。

　　6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。

　　7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

　　8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

　　9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

　　10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的`损害承担全部责任。

　　11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。

　　12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。

　　四、安全文明施工措施费支付办法及使用要求

　　1、合同签订后，甲方预付乙方安全、文明施工措施费总费用总额的30%，即_________ 万元（大写：_________ 万元），用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。

　　2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付，预付款按当月产值比例扣回每月工程进度款中。

　　3、工程实施完成后，本工程安全生产、文明施工评价合格后，即支付剩余余款，如本工程安全文明施工评价达到优良，甲方将按安全文明措施总费用的5%对乙方予以奖励。

　　4、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位。单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。

　　五、违约责任

　　按主合同执行六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：_________ 有限公司法定代表人（签章）：_________

　　乙方：_________ 有限公司法定代表人（签章）：_________

安全文明施工协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管理要求，确保脚手架拆除工程的顺利进行，经甲、乙双方共同协商，同意明确如下协议。

　　甲方：

　　一、应积极组织和督促乙方开展安全拆除脚手架工作，加强拆除施工生产的指挥和协调。

　　二、划分拆除作业区，周围拉设警戒线和竖立警戒标志，警戒区域严禁非作业人员入内。

　　三、对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠，吊运机械不允许搭设在脚手架上。

　　乙方：

　　一、所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行，上岗后先检查，加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作，确保施工电梯正常安全运作，如有疏忽或加固不到位，由此而产生的一切不良后果，乙方应承担全部责任。

　　二、应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块，清理物品安全输送至地面，严禁高处抛扔，如盲目蛮干违反有关规定，由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任，若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的，由乙方照价赔偿。

　　三、在脚手架拆除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品，也不能损坏已做好的地面和墙面，如损坏严重，由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。

　　四、拆除时统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落，如违反规定由此而产生的一切后果乙方自负。

　　五、脚手架拆除程序，应由上而下逐层按部拆除，先拆防身杆、脚手板和横向水平杆，并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆，拆除全部剪刀撑抛撑以前，必须搭设临时加固斜支撑，预防脚手架倾倒，未按规定要求做产生的.一切费用责任乙方自负。

　　六、应积极配合甲方其他班组的修补工作，不得擅自提前拆除修补所需的脚手架，如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。

　　七、运至地面的材料应按指定地点分类堆放，当天拆当天清，不能延误甲方下道施工工程。

　　本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

　　以下无正文。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　日期：年月日

安全文明施工协议书3

　　甲方：绍兴第一建工集团西安分公司东大花园项目部

　　乙方：

　　为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书：

　　一、安全目标：

　　杜绝一切安全事故发生，确保安装工作顺利完成。

　　二、甲方责任：

　　1.贯彻“安全第一，预防为主”的`方针，把安全生产工作放在首位。

　　2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。

　　3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。

　　4.不违章指挥，不强令冒险作业。

　　5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。

　　6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。

　　三、乙方责任：

　　1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

　　2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。

　　3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。

　　4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全及施工防护安全由乙方负全部责任。

　　5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。

　　6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。

　　7.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。

　　四、协议书有效期：

　　自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。

　　五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。

　　甲方负责人签字：

　　乙方负责人签字：

　　签订日期：年月日

安全文明施工协议书4

　　甲方：________________项目部________________班

　　乙方：姓名________________工种________________

　　为了切实搞好安全生产，杜绝安全事故，保护职工在工作、生活中的安全和健康，使企业获得较好的`经济效益和社会声誉，特制订本安全生产责任书。

　　一、甲方责任：

　　1、提供施工现场防护设施，如脚手架、安全网。做好安全防护。

　　2、及时对乙方进行安全教育。

　　3、安排专业电工负责施工用电的安装。

　　4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底。

　　二、乙方责任：

　　1、认真学习有前安全生产的规章制度，积极参加安全活动，提高安全知识，增强安全意识和自身防范能力。

　　2、自觉遵守行业纪律、禁令，正确使用劳动防护用品和用具，遵守交通规则，注意上下班途中安全。

　　3、严格按操作规程施工，做到不违章操作，坚决抵制违章指挥，如违反安全操作规程，项目部均有权制止和给予处罚，清退。

　　4、在施工中发现有存在安全隐患，必须立即向项目部领导或专（兼）职安全员报告，整改后经复查确实无隐患方可施工。

　　5、做到十个不准：

　　（1）不准无证开机；

　　（2）不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业；

　　（3）不准破坏公共设施和公共财产；

　　（4）不准在工地上随便大小便；

　　（5）不准在吊篮内乘人；

　　（6）不准在工地上；

　　（7）不准上下一线同时作业；

　　（8）不准随意向外抛物料；

　　（9）不准违章作业；

　　（10）不准随意乱挂乱接电器设施。

　　6、做到十个要：

　　（1）要热爱我们自己的企业；

　　（2）要安全生产文明施工；

　　（3）要维护职工之间的团结；

　　（4）要遵纪守法做一个合格的公民；

　　（5）要遵守一系列有关质量、安全的规章制度；

　　（6）要爱护集体和个人财产；

　　（7）要搞好集体和个人的清洁卫生；

　　（8）要服从管理，听从指挥；

　　（9）要做好防火、防盗、防触电工作；

　　（10）要提倡勤俭节约，反对铺张浪费。

　　7、做到安全三不伤害；注意自己不伤害自己，注意自己不伤害别人，不让别人伤害自己。

　　三、其它：

　　1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全，自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故，由乙方自我承担责任。

　　2、在非上班时间发生安全事故，无论在工地内还是工地外，都不让项目部和班组承担损失，均由本人承担。

　　3、如果家属、小孩来探亲，自己租住房子，不住在工地内，不带小孩进工地。家属不上班的，无论在工地内还是工地外，发生一切事故均由乙方承担责任。

　　本协议书双方签字生生效，离开工地终止。

　　安徽省建设集团有限公司

　　项目部安全员：班组长（安全员）：

　　职工（签字）：工种：家庭住址：

安全文明施工协议书5

　　甲方 (发包方)：重庆XX装饰工程有限公司

　　乙方 (承包方)：

　　甲方委托乙方进行工程（合同号：）的施工。为明确双方安全生产、文明施工的责任，防止生产安全事故，保证员工在生产活动中的人身安全与健康，保持良好的施工作业环境和文明施工水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市安全生产条例》，经甲、乙双方协商，一致达成如下安全合同条款，双方共同遵守：

　　第一条甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理。

　　第二条在分包工程开工前甲方应对乙方的安全资质和条件进行严格审查。

　　第三条乙方必须提供以下安全资质供甲方审查:

　　1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书原件；

　　2、法定代表人证明书（法人代表授权委托书）；

　　3、由当地政府主管部门颁发的安全施工合格证书，施工简历和近两年安全施工记录；

　　4、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特殊作业人员取证情况；

　　5、保证安全施工的机械（含起重机械安全准用证）、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全施工需要；

　　6、安全生产、文明施工（管理）组织机构及其人员配备；

　　7、安全生产、文明施工管理制度。

　　第四条甲方的责任：

　　1、在分包工程开工前，应向乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。

　　2、工程开工前，应组织乙方全体人员进行安全文明施工教育和考试并监督、审查乙方的安全教育和培训的情况。

　　甲方安全教育的主要内容：国家、地方、行业安全健康与环境保护法律、法规、制度、标准；本企业职业安全健康环境体系和安全文明施工要求；工程项目安全状况；安全防护知识；典型事故案例等。

　　3、监督乙方定期组织员工体检。对体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老、弱、残者，未成年者有权清退。

　　4、安监部门有权要求乙方参加定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会。

　　5、对特殊作业、危险作业等的施工项目，例如，在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方应事先进行安全技术交底，并要求乙方制定安全措施，经甲方审查合格后监督实施。

　　6、落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护、文明施工等其他事宜。

　　第五条乙方的责任

　　1、建立本工程安全文明施工组织机构，专（兼）职安全员的配备必须符合国家、行业、地方的有关规定（30人以上的必须配有专职安全员，30人以下的应有兼职安全员）。提供给甲方的资料和证件应与工程施工实际情况相符，在施工过程中未经甲方许可不得擅自变更。

　　2、严格执行国家有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律法规及电力工作规程、规定，遵守甲方职业安全健康、环境管理要求和安全生产、文明施工的相关规定与制度，服从甲方的管理、监督和指导，并定期向甲方汇报工作。

　　3、按照业主、监理和甲方的要求，编制适合本工程的安全生产、文明施工管理制度，在工程施工过程中严格执行。

　　4、新进场员工必须到甲方人事管理部门、安监部门等办理相关手续，经甲方组织的.安全教育考试合格，领取工作卡后方可进场作业。

　　5、进场前组织员工进行体检，并将体检合格证明报甲方备案，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。

　　6、工程开工前，组织全体人员进行安全文明施工教育和考试

　　主要内容：本工地施工特点及状况；工种专业安全技术要求；主要危险、危害作业场所的安全要求和环境卫生、文明施工要求；作业环境、危险源的控制措施及个人安全防护要求等。

　　7、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查，确保符合安全规定的要求，确保施工安全。

　　8、从事特种作业（操作）人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

　　9、应当向作业人员提供必备的安全防护用品和用具、完善作业区域的安全防护设施，进行安全技术交底并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

　　10、参加甲方组织的定期或不定期安全检查和安全活动。完善班组建设，做好每天站班会的"三交"、"三

　　装饰公司工程安全生产文明施工协议书提要：甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理

　　查"（"交任务、交技术、交安全"；"查衣着、查精神状态、查安全防护用品" ）和每周的班组安全活动。

　　11、对所承担的施工项目必须编制安全施工措施或方案，经甲方施工技术、安监等部门审查合格后执行，并作为承包合同的附件。

　　12、对本作业区域内的安全生产、文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理负责进行监督、检查、纠正和整改。

　　13、一旦发生安全事故，必须立即组织抢救，采取有效措施保护事故现场，并迅速报告甲方。

　　14、所有施工人员的工伤保险由乙方负责。

　　第六条预留乙方施工管理费的30%或承包合同价款的5%（或2-5万元）作为安全施工保证金，工程结束后由甲方安监部门在工程结算单签字，扣除经济处罚后返还乙方。

　　第七条甲方安监部门发现乙方在施工中存在的安全隐患、不文明施工及习惯性违章行为有权制止和处罚；对严重危及人身安全的施工作业有权责令停止作业并进行整改。

　　违章处罚按照国家、地方、行业的有关规定和甲方有关管理制度执行。

　　第八条凡由乙方责任导致的人身伤亡事故、机械设备（设施）损坏事故，其经济损失由乙方承担。发生人身死亡事故，扣除预留保证金100%；发生人身重伤事故，扣除预留保证金50%。

　　第九条对不服从甲方安监部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故多发的承包单位，甲方有权立即终止与乙方所签订的合同并限期退出。

　　第十条违约责任

　　乙方如违反本协议，甲方有对乙方进行经济处罚、停工整顿或终止施工的权利，所造成的一切后果由乙方负责。甲方违反本协议也应承担相应的处罚。

　　第十一条争议处理

　　1、双方在履约过程中，必须严格执行本协议，若存在争议及未尽事宜，由双方本着"平等"原则协商解决。

　　2、双方经协商，仍未达成一致；可由有关部门协调或向人民法院起诉。

　　第十二条本协议作为本工程施工合同的附件，与施工合同具备同样的法律效力。本协议的有效期与施工承包合同相同。

　　本协议一式四份，甲方三份（项目部、公司工程部、档案部门各一份），乙方一份。协议经双方签名盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　授权代表或项目负责人签字：法人代表人或授权代表签字：

　　签字时间：签字时间：

　　签字时间：

安全文明施工协议书6

　　发包人：

　　承包人：

　　1 工程简要：

　　工程名称：

　　地点、工期、造价：详见合同约定

　　2 一般条款

　　为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全工作方针，加强现场安全文明施工管理，创造一个良好的工作环境，保障员工的安全与健康，保证工程建设的顺利进行特签订本协议。

　　3 双方的职责

　　发包人职责

　　严格执行国家关于安全生产的法律、法规、政策和建设工程安全及文明施工管理的有关规定、办法，对建设过程中安全工作负有全面的监督责任。监督承包人对参加项目建设的全体员工进行安全教育培训。

　　主持召开安全生产会例会，定期或不定期地组织安全检查，针对承包人的违章行为、安全隐患和发生的安全事故，有权给予口头警告、发出书面整改通知，直至责令停工，并根据本协议和发包人的其它有关规定进行处罚。

　　督促监理公司审查承包人的安全工作程序和特殊作业，危险作业和大型施工项目的安全施工措施。

　　参加承包人人身伤亡事故和其它重大事故的调查处理工作。对安全工作上不称职的安全管理人员提出撤换意见。

　　承包人职责

　　严格执行国家有关安全生产的法律、政策和规定，以及发包人制定的安全文明施工管理方面的文件。

　　服从发包人和监理单位对安全工作的管理和监督，全面遵守承包合同和本协议关于安全工作的规定。

　　按照发包人安全文明施工总体策划，制定并落实所承包项目的安全文明施工策划，实行安全文明施工区域化管理。

　　建立健全现场安全生产管理机构，按规定配备足够数量的安全监察人员，并报发包人备案。

　　安全措施费（已包含在合同总价中）应做到专款专用，同时为现场从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险。

　　按发包人的规定，编制现场安全工作程序、安全施工措施并经监理单位审查合格后，方可开工。

　　对分包单位的施工资质和安全资质进行严格的审查。

　　承包人不得安排从业年龄和身体状况不符合上岗条件的人员上岗。承包人不遵守国家法律、法规，不执行安全操作规程，违反安全程序、制度、规定，违章指挥、违章作业，造成的各类事故,应由承包人承担全部责任和全部经济损失。

　　安全事故应按国家、行业和发包人规定的程序上报，遵照“四不放过”的原则进行处理。

　　4 考核

　　承包人在施工中每发生一人/次重伤事故，发包人对承包人处以2万元罚款(安全文明施工保证金不足2万元的'执行合同总价的10%)。

　　承包人在施工中发生重大人身伤亡事故、重大机械及设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大坍塌事故、重大环境污染事故，发包人对承包人处以5万元罚款(安全文明施工保证金不足5万元的执行合同总价的20%)。承包人在施工过程中发生恶性未遂事故比照条处罚。

　　承包人不服从发包人管理，严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断，除给予应有的经济处罚（由现场甲方代表决定数额并开据罚款单）外，发包人有权立即终止合同，令承包人限期退出施工现场，并不得重新录用。

　　罚款兑现形式：依据现场甲方代表开据的罚款单于事发当时或所发生月份的月进度付款中扣除。

　　上述扣款并不免除承包人对安全事故应承担的其他任何责任。

　　5 安全文明施工及环境保护设施管理

　　承包人的安全防护设施必须满足施工安全的需要，应合理安排安全防护设施的购置和投入，根据工程进展及时提供安全防护设施。

　　安全防护设施主要有:攀登自锁器、速差自控器、手扶水平安全绳、活动支架、水平滑动保险器、孔洞及沟道盖板、安全围栏、安全网、安全带、施工电梯及安全通道、配电箱、漏电保安器、危险品库、安全及消防器材标识牌等。

　　承包人不遵守上述条款，发包人安全监察部门有权拒绝在工程进度款中签字。由于安全防护设施质量问题或欠缺引发的事故，发包人将加重对承包人的处罚。

　　6 其它

　　本协议与工程施工合同同时签订，同时生效，同时终止。

　　本协议正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人双方签字后分别保存。本协议未尽事宜，由双方协商解决。

　　发包人单位(盖章):

　　法定代表人（或委托代理人）：

　　承包人单位(盖章):

　　法定代表人（或委托代理人）：

　　__年__月__日

安全文明施工协议书7

　　总承包方：(或简称甲方)

　　分包方(建设单位外委)：(或简称乙方)

　　为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，保障人民群众生命财产的安全，为施工生产活动创造安全的作业环境，辽宁鲲鹏建设集团有限公司就长春中海?m庭四期工程与建设单位外委分包方相关问题达成以下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：长春中海?m庭四期工程

　　工程地点：长春市高新区超凡大街与创意路交汇处

　　二、协议内容

　　1.甲方责任及义务

　　1.1.开工前甲方负责对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

　　1.2.甲方有权要求乙方制定施工安全措施，并在施工前上报甲方审核。

　　1.3.甲方有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知单，直至清退出场。

　　1.4.甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作。

　　1.5.对不符合安全要求的，甲方安全员有权停工和采取强行措施使之达到安全标准。

　　2.乙方责任及义务

　　2.1.乙方须严格遵守长春市关于施工企业用工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。

　　2.2.乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险，保险费用由乙方自己承担。

　　2.3.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的'费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　2.4.乙方应保证隐患整改率为100%，并达到长春市文明安全样板工程标准。

　　2.5.乙方应杜绝死亡、重伤、火灾、设备损坏等重大事故，事故轻伤率控制在3‰以下。

　　2.6.乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方

　　2.7.乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方编制的单项作业安全防护措施，需报甲方审批。改变原方案必须重新报批。

　　2.8.乙方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度，并跟班检查管理。

　　2.9.乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门组织的各种安全生产检查。

　　2.10.乙方必须设专职安全人员实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

　　2.11.乙方自带施工用机械设备、机具必须是国家正规厂家产品，具有机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠。

　　2.12.施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

　　2.13.凡重要的劳动保护用品必须购买正规产品。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆等。

　　2.14.乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内。

　　2.15.乙方必须遵守现场安全文明施工的规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方的要求。

　　2.16.乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、长春市政府、长春市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方就此事有权向建设单位汇报情况，让建设单位参与监管。

　　2.17.凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件，火灾、交通事故(含施工现场)等灾害事故及其它所有安全事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独立承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其进行经济处罚。

　　2.18.乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，保持和平安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由乙方方自己负责。

　　2.19.乙方必须遵守国家及长春市政府有关施工扰民、噪声控制、扬尘控制、固体废弃物排放及文明施工等有关规定，施工中乙方应采取有效的措施使之降低至现行文件规定允许的程度，并且承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用。

　　2.20.乙方应严格贯彻执行甲方关于施工技术管理、现场防护、施工用电、机械、化学危险品管理、消防防护及保护女工的各项程序。

　　2.21.乙方应对接触职业病危害源的现场工人提供符合要求的防护品，并对其健康定期进行检查，并承担其相应费用。

　　2.22.乙方须按规定对建筑施工过程中产生的废弃物进行分类堆放并及时清运。

　　2.23.现场狭小乙方不能在现场设置食堂及宿舍。

　　2.24.对于乙方负责处理的废弃物，甲方有权监督、跟踪检查乙方废弃物处理情况。如乙方在处理过程中对环境造成污染，甲方有权另行委托第三方进行废弃物处理，发生费用由乙方承担，甲方保留采取其它处罚措施的权利。

　　3.外保温吊篮的使用

　　3.1.甲方责任及义务

　　3.1.1.甲方负责提供吊篮给乙方做外墙保温使用。

　　3.1.2.甲方负责吊篮租赁安装调试及使用过程中的维护维修。

　　3.1.3.甲方提供的吊篮必须是合格产品，设备相关资料齐全。

　　3.1.4.吊篮配重块数量及重量按厂家要求设置，不允许减少。

　　3.2.乙方责任及义务

　　3.2.1.吊篮内作业人员数量不得超过2人。

　　3.2.2.吊篮内作业人员必须将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上。

　　3.2.3.乙方每天在使用吊篮前必须对吊篮进行全面的检查，一切正常方可使用。

　　3.2.4.吊篮在雷雨、雾天和五级以上大风等恶劣气候条件下禁止使用。

　　3.2.5.安全钢丝绳不得弯曲，不得有污物，不得接触油类，严禁砂浆、杂物进入安全锁内，工作钢丝绳不得有砂浆、杂物，如发现钢丝绳开裂，乱丝、变形必须通知总包方更换。

　　3.2.6.安全锁锁紧钢丝绳时，安全钢丝绳在受力情况下，严禁强制开锁，应将平台提升，在安全钢丝绳不受力时自动打开安全锁。

　　3.2.7.提升机如发生异常噪声应停止使用。

　　3.2.8.吊篮使用结束后，将提升机、电控箱、安全锁用防水物品包扎，防止雨水渗入。

　　3.2.9.由于乙方使用不当及人为原因造成吊篮损坏的乙方按价赔偿。

　　3.2.10.吊篮内作业人员必须身体健康，有心脏病、高血压等疾病不允许进行高空作业，工作期间不允许饮酒。

　　3.2.11.吊篮使用过程中由于乙方操作不当及违章作业等自身过错造成的安全事故，由乙方负全部责任，非乙方原因责任方负责。

　　本协议书一式两份，具有同等效力，由双方各执一份。

　　甲方单位：乙方单位：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

安全文明施工协议书8

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一致确定签订本协议书，共双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、甲方职责：

　　1、甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行安全监管检查和管理职责。

　　2、甲方发现乙方成员有未成年童工或与《建筑法》相违背的`人员即进行清除，并做出罚款处理。

　　3、甲方要对乙方进行安全教育，讲解企业安全生产方针、政策、法规，条理等，并与乙方签定安全技术交底，同时检查乙方交底落实情况。

　　三、乙方职责：

　　1、乙方进场必须接受三级安全教育，施工操作人员必须持证上岗。

　　2、乙方必须遵守安全文明施工管理制度，听从甲方统一管理。

　　3、乙方对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改，确保安全施工。

　　4、乙方进场必须正确佩带安全帽，正确使用安全绳等生产工具。不得擅自拆除安全防护用品、用具，否则追究其相关责任。

　　5、乙方有权拒绝违章指挥。

　　6、乙方严格按照施工现场的文明施工，做到工完料净，活完场清。

　　7、乙方必须服从甲方指挥，有安全隐患必须立即通知甲方。

　　8、如果乙方在施工现场及现场外出现任何大小事故均由乙方自行承担，如造成甲方经济损失及附带赔偿的仍有乙方全部负责。

　　四、奖罚标准：

　　1、甲方对乙方在施工中安全工作有突出贡献及能认真遵守安全生产、文明施工，并无事故，视其工作情况，奖50—100元。

　　2、乙方进入施工现场不带安全帽及高空作业不带安全带的罚50元/人次。

　　3、在工地内打架斗殴罚款1000—20xx元/人次。

　　4、偷盗公共财物发现一次罚款5000—10000元/人次，并给予辞退处罚，一并送公安机关处理。

　　5、乙方对所使用的机械设备进行保管维修，由于责任心不强或失职所造成设备损坏罚款100元/人次，一次责任由乙方承担，并照价赔偿。

　　6、保持伙房及生活区卫生，给人卫生要保持整洁。排出值日表，每日打扫宿舍卫生，如经工地项目部检查不合格，罚款100元/人次，限期整改，限期不整改者三倍处罚，三次不整改者责令撤离施工现场。

　　7、对一切违反工地管理规章的行为进行严肃处理，通报并对乙方进行罚款500—1000元。

　　8、情节严重者送有关部门处理。

　　五、本协议书一执两份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：__________

　　____年___月___日 ____年___月___日

安全文明施工协议书9

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方商定：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市、县的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、扬尘治理、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

　　由于甲方为土建总承包方，施工现场管理属于土建总包方范畴，所以乙方进入施工现场必须严格遵守甲方制订的各项安全文明施工管理制度，并向甲方缴纳安全文明施工保证金　　元正，待乙方工程完工后退还.(注：若有违约款项应从保证金中扣除，保证金扣除完时，须再次交纳.)

　　乙方应设立专职安全员对其所处的施工区域、作业环境、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现安全隐患，应立即停止施工，并即时通知甲方处理，待消除安全隐患后方准施工。一旦乙方展开施工，就表示乙方已确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，对其在施工过程中所发生的'一切安全事故均与甲方无关，其后果乙方自负。

　　安全文明施工管理制度及处理细则：

　　(1)、进入施工现场时必须正确地戴好合格的安全帽，严禁带小孩进入施工现场。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元/人次

　　(2)、乙方人员在施工现场内不得乱拉乱接电源线路。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金每处1000元.

　　(3)、乙方人员在施工现场内不得越项、违章操作各类机械及其不得破坏现场内的各种机具设备。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000一5000元和被损坏的设备原价的2倍.

　　(4)、乙方人员在生产操作的过程中，高空(2米以上)、临边作业必须系好可靠的安全绳。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元/人次.

　　(5)、乙方人员不得酒后，穿拖鞋、赤脚、穿高跟鞋及裙子上班。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元/人次

　　(6)、乙方人员不得攀登外脚手架，不得破坏各种安全防护设施。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元和设施原价的2倍.

　　(7)、乙方人员要自觉遵守甲方拟定的管理细则。不得在场内打架、斗殴、寻衅闹事，偷盗公私财物。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金5000元.

　　(8)、作业料具要堆放平整、离周边1米以上，严禁乱堆乱放，严禁高空抛扔材料、工具等物件，免伤他人.若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元.

　　(9)、乙方发现的安全隐患和安全防护不合格的，必须通知甲方整改且合格后方可使用。若乙方违约，承担全部责任.

　　(10)、乙方在施工现场不得人工开槽或开洞，必须机械开槽或开洞.若乙方违约，每处乙方向甲方支付违约金1000元.

　　(11)、在施工现场必须做到现场整洁、干净，做到工完场地清，每天未使用完的材料及产生的建筑垃圾，下班时必须清理干净，不及时清理或清不干净时，则甲方将派人清理，人工费以每个工300元计由乙方支付,同时每处乙方向甲方支付违约金1000元.

　　(12) 、不得随地大小便、施工场地不准吸烟.若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元/人次.

　　6 、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决，并立文字依据作为附件，具有同等法律效力。

　　7、该协议内容乙方工程内容施工完毕后自动终止失效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表:

　　身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　年　月　日　　　　　　　　年　月　日

安全文明施工协议书10

　　甲方：______

　　乙方：________

　　一、为了加强施工现场安全生产的管理，保障工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　3、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的施工单位签订合同。

　　4、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

　　2、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

　　3、乙方对、工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　4、乙方按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　5、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　6、设置保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　7、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　8、乙方所使用的施工机械(小型电动工具等)必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　9、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

　　10、乙方每次更换和调动人员，必须落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　11、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　12、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

　　三、安全注意事项：

　　1、检修、保养的电梯，应悬挂“检修停用”等相应警告牌。

　　2、保养、检修时，应断开相应的电源开关，一般不允许带电作业。如必须带电作业时，应遵守带电作业有关规定，设专业监护，作好安全防护措施，几台电梯功用机房场所，在停电电梯的电源开关把手上，应悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。

　　3、处理故障时，在底坑、骄厢或骄顶操作的维修人员应听从检修负责人的指挥，未经许可，不得随意进出底坑、骄厢或骄顶。

　　4、应尽量避免在井道内上下同时作业，必须同时作业时，应戴上安全帽，上、下照应，协调一致，共同做好安全防护。

　　5、需要长时间在井道内进行操作时，机房隔音层、地板孔洞应遮盖好，以免掉下东西造成人身伤亡事故。

　　6、在井道内作业时，严禁一脚踏在骄顶，另一脚在井道中的固定点上操作，要特别注意骄厢和对重交错时的距离。

　　7、严禁维修人员站在井道外探身到井道内，以及两只脚分别站在骄厢顶与层门上坎之间，或层门上坎与骄厢踏板之间检修操作。

　　8、登上骄顶前的准备一开启井道层门前，确认你即将进入的井道和所在楼层位置正确，按照一般规则，从井道最上端的`层门登上骄顶是可取的方法。

　　9、需要在机房操纵电梯时，必须在层门、轿门关闭，切断门机回路后可进行。

　　10、用手轮盘车升降电梯时，须先断开总电源开关，至少要有2人以上操作，并密切注意电梯位置。

　　11、在骄顶和底坑进行保养或检修时，应确定一个安全藏身区。如需开电梯，应与司机应答，并选好站立位置不准倚靠护栏，身体任何部位不得探出轿厢顶投影之外。

　　12、在底坑作业时，应将限速器张紧装置的安全开关和底坑的检修急停开关断开，并在首层门外派人看守，或在门口设置障碍和明显警告标志。不允许进入有积水的底坑作业。

　　13、坑深度超过1.5m的，应使用梯子或高登上下，切勿跳入底坑，禁止攀附随线和轿底其他部位上下。在底坑作业时须随时警惕失足的危险隐患，如油线，集油孔等。

　　14、严格禁止将安全开关如安全窗开关，安全钳开关，门锁开关等用机械方法或电气短路方法封起来运行。

　　15、检修电气设备前，必须用低压验电笔检验确实不带电后，方可进行操作。

　　16、用汽油清洗机件时，应注意避风。严禁烟火，防止电气火花和静电起火。剩油、废油、油棉丝、油抹布严禁乱放，乱倒，必须随身带回处理，不得留在工作现场，擦拭设备的棉丝应拿在手上，切勿把棉丝缠绕在手上。

　　17、检修用行灯必须采用带护罩的、电压为36v以下的安全灯。

　　18、维修时不得擅自改动线路，必须时应报告有关部门，允许后方可改动。改动部分应有相应的技术资料存档，并使全体维修人员详细了解改动情况。

　　19、检修未完，检修人员需暂时撤离现场时，应做到：

　　a) 关闭所有层门，一时关不上的必须设置明显障碍物，并在该层门口悬挂“危险”，“切勿靠近”警告牌，并派人看守。

　　b) 切断总电源开关。

　　c) 排除热源，如喷灯、烙铁、强光灯]、电焊、气焊等。

　　d) 通知有关人员，必须时应设专人值班。

　　20、转动部位加油、清洗，或观察钢丝绳的磨损情况时，必须停闭电梯。

　　21、人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时，必须牢牢握住轿厢绳头板、轿架上梁或防护栅栏等其他轿顶固定部件，切勿扶握钢丝升绳，并要注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内，防止被其他部件碰伤。

　　22、禁止在井道内和轿顶上吸烟和使用明火。

　　23、检查和润滑钢丝绳应当使轿厢停止运行，并与绳头装置保持安全距离。

　　24、遇到井道顶层高度有限时，则注意观察头顶障碍物十分重要。

　　25、在轿顶电源插座上插接照明灯，应当使用接地工作灯，工作灯应具有合适的绝缘良好的或有接地的网罩和反光罩。切记电线不得挂在轿厢或对重钢丝绳上。

　　26、如果轿顶不清洁应当清扫干净。轿顶应保留一个既无润滑油、又无油脂，既坚实又安全的，供作业人员站立的平面。

　　本协议自签字盖章之日起开始生效，从年月日至年月日，协议到期后自行解除。

　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　_______年____月____日_______年____月____日

安全文明施工协议书11

　　甲方： _________________

　　乙方： _________________

　　为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全、火灾等事故发生，特签订本协议书：

　　一、安全目标：

　　杜绝一切安全、火灾等事故发生，确保玻璃幕墙安装工作顺利完成。

　　二、甲方责任：

　　1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。

　　2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。

　　3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导人。

　　4.不违章指挥，不强令冒险作业。

　　5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。

　　6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取合理的措施。

　　7.甲方负责协调各班组间的配合作业。

　　三、乙方责任：

　　1.严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

　　2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。

　　3.建立安全生产领导人，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。在作业开始前，乙方负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，不得安排未经教育的员工进入现场，特别要做好安装玻璃时注意事项的培训、提醒和保障措施(其中包括电动吸盘的'安装使用规范)，预防人员的坠落和割伤等意外发生。

　　4.根据“一岗双责”的规定：乙方的负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责，包括人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。

　　5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

　　6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。若对公司造成损失，乙方赔偿损失。

　　7.不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

　　8.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。

　　9.作业过程中出现人员伤害情况，甲方可协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。

　　10.乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。

　　四、协议书有效期：

　　自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。

　　未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

　　本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。

　　甲方(公章) : _________________ 乙方(公章) : ________________

　　甲方负责人签字 : _________________ 乙方负责人签字 :________________

　　签订时间 : _____________________ 签订时间 : _______________________

安全文明施工协议书12

　　安全文明施工管理目标要求

　　一、伤亡事故为零。

　　二、安全隐患整改率必须在保证时限内达到100%。

　　三、文明施工无事故。

　　外施单位执行安全生产、文明施工法律、法规、规范标准的要求

　　一、乙方在安全生产、文明施工管理上必须遵守、执行国家颁布的《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《消防法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-_______)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-_______)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-_____)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-_____)、《建筑施工现场环境与卫生标准》等。

　　二、乙方在安全生产、文明施工管理上必须遵守、执行北京市政府和行业部门颁布的《北京市建筑工程施工现场管理办法》、北京市<建设工程施工现场管理规定>实施细则》、《北京市劳动保护监察条例》《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》、《北京市建设工程文明施工管理暂行规定》、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》、《北京市建设工程施工现场保卫消防工作标准》、《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》等文件要求。

　　三、乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式、方法，并按照合同文本规定的有关安全条款加强自身安全管理、履行自身权利、责任和义务。

　　四、对于未严格执行安全生产、文明施工管理要求，总包单位将给予警告、罚款、清退出场、移交司法部门等处理。

　　l安全生产、文明施工管理责任

　　一、甲方的权利、责任和义务

　　1、贯彻执行国家及北京市施工现场安全生产、文明施工的方针政策、法规、规范标准。

　　2、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产保证体系和群防群治制度。

　　3、组织实施各项安全生产管理工作，建立、实施安全生产管理制度和安全生产责任制度。

　　4、负责对施工现场安全生产进行全面监督、管理，并对施工现场安全检查和指导，监督检查乙方的执行情况，不违章指挥并制止乙方的违章指挥。

　　5、审核乙方安全生产资质、安全生产保证体系、安全技术措施、安全管理制度，对施工人员和新工艺、新技术等进行安全教育和培训。

　　6、组织对乙方进行安全生产宣传、教育、培训、考核工作。

　　7、组织对机电架和设备、设施进行进场、安装的验收工作。对于验收不合格的严禁投入使用。

　　8、组织落实施工组织的安全技术措施，监督乙方安全技术措施的执行情况。

　　二、乙方的权利、责任和义务

　　1、建立完善的安全保证体系、组织机构、安全生产责任制度，编制施工安全管理工作流程，明确人员的安全岗位职责和管理权限。

　　2、严格执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及安全操作规程对施工区域内自行管辖的安全生产负全面管理责任。合理安排现场人员安全生产，对施工人员安全和健康负责。

　　3、定期和不定期组织、检查本单位现场安全生产状况，及时纠正和整改各类安全隐患。

　　4、严格执行甲方(包括甲方上级部门)的各项安全生产管理规定和规章制度，对于甲方签发的各类安全管理文件和通知认真组织实施落实。

　　5、对甲方的安全生产隐患整改通知、指令书提出的各类安全隐患，立即组织人员进行落实整改。

　　6、在生产过程中严格落实甲方的施工组织策划和专项方案的安全技术措施，生产过程中严格执行甲方的安全技术交底。

　　7、执行安全教育培训制度，做好本单位的安全教育培训和考核工作。

　　l乙方必须严格执行甲方以下的安全生产、文明施工、消防保卫、

　　交通、临时用电、环境保护和卫生管理要求。

　　一、现场安全管理要求

　　1、乙方必须具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位(法人单位)的委托书来分包与自己资质相符的工程。企业法人为本企业的安全生产第一责任人。

　　2、乙方必须将本单位的《营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》、《入场人员花名册》、《特种作业人员操作证》、《身份证》、《健康凭证》的复印件交给甲方备案，并办理施工人员出入证;提供本单位的概况介绍及管理人员通讯录，本项目的组织机构系统图、安全生产保证体系图及;提供本单位项目经理、施工管理人员、技术管理人员、安全管理人员的岗位证书。

　　3、乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和专项安全技术方案。乙方编制的单项作业安全防护措施，需报甲方审批。改变原方案必须重新申报。

　　4、乙方的安全管理人员的配备要求：施工现场人员每50人必须设1名专职安全员;施工现场人员少于50人的至少设1名专职安全员;各班组长必须承担兼职安全员职责，每个作业班组必须设1名以上的群众监督员(人数较多的班组每10人配备1名群众监督员)。经甲方确认的安全机构和安全管理人员不可随意调整，必须长驻现场，不得兼管其它职务，并纳入甲方安全管理体系。因特殊原因确需调整，必须经过甲方批准。

　　5、乙方必须执行甲方《安全技术交底制度》做到逐级进行安全技术交底工作。

　　6、乙方进入施工现场人员必须进行三级安全教育和考核，未经教育、考试或三级教育考试不合格人员严禁进入现场施工作业。

　　7、乙方特种作业操作人员的配置必须满足施工需要，进场施工的特种作业人员必需具备合格有效的特种作业操作证书，并报甲方审核、存档。

　　8、乙方施工班组长在每天作业前，针对当天的工作任务、作业条件和作业环境、施工中应注意的安全事项向作业人员进行班前安全交底，并将接受交底的人员名单和交底内容记录到《班组班前安全活动记录》表中。

　　9、乙方必须执行安全生产检查制度，乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门组织的各种安全生产检查，对签发的安全检查隐患整改记录、整改指令书和停工指令书乙方必须按整改期限和整改措施要求完成，由甲方进行复查，合格后方可复工。

　　10、乙方必须执行安全防护、设施、设备验收制度，中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方验收，合格后方可投入使用。不合格必须进行全面整改、维修后，报甲方进行复验合格后方可投入使用。

　　11、乙方应给所属职工提供必须的和有效的劳动防护用品，劳动防护用品必须保证为国标合格产品，严禁使用假冒伪劣产品或以现金形式发放给工人。

　　12、乙方发生事故后必须立即向甲方报告。并组织全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时要做出标记或拍照。

　　13、乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证、不准隐瞒不报。

　　14、乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任及法律责任。

　　15、如果发生伤亡事故，无论事故的责任者为何人，乙方须做出事故的善后处理工作。乙方应当承担因为乙方事故的善后处理不当，给甲方及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。

　　16、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不全而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

　　17、乙方所有工人必须同时具备北京市卫生局核发的《北京市外来人员健康凭证》以及北京市公安局下属驻地派出所签发的《暂住证》，女职工还需持有计生部门核发的《婚育证明》等证件。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失也由乙方承担。

　　18、乙方对所施工的区域必须严格按国家、政府规定的有关安全生产、文明施工标准搞好安全防护工作，保证工人有安全可靠的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。对不符合安全规定的施工场所，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准要求，所需费用从乙方工程款中加倍扣除。

　　19、对于施工现场的各种防护装置和安全设施，乙方无权擅自拆改，若因工作需要必须进行拆改的，应提前上报到甲方安全管理部门，经书面同意后方可实施拆改，并负责做好相应的安全防护补充措施。

　　二、消防保卫交通工作要求

　　1、乙方必须按照“谁主管、谁负责”的原则，确定主要领导干部负责消防工作，建立消防保卫交通工作领导小组及消防组织体系，严格落实“预防为主、防消结合”的消防工作方针。

　　2、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、北京市政府、北京市建委(属地政府、建委)颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例。

　　3、乙方应严格按甲方消防保卫管理制度以及甲方施工现场消防保卫的相关要求组织施工，并接受甲方的检查。对甲方所签发的消防安全隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内及时整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚，并强制整改合格。

　　4、乙方必须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。

　　5、施工现场严禁吸烟，必要时乙方应设有防火措施的吸烟室。

　　6、乙方要在施工现场设置明显的防火宣传标志。每月对员工进行一次防火、治安教育，定期组织保卫防火工作检查，建立保卫、防火工作档案。

　　7、乙方必须设立义务消防组织，编制消防应急方案，配备义务消防人员，定期组织消防演练。

　　8、乙方要经常维护、保养消防器材，保证消防器材灵敏有效。材料堆放不得挤占消防车道，消火栓周围3m以内不准存放任何物品。

　　9、乙方电工、焊工从事电气设备安装和电气焊切割作业，要有特种作业人员操作证。动火前按甲方规定申领动火证，配备专职看火人员和灭火器具。

　　10、乙方使用电热设备、存放易燃易爆物品，必须先行报甲方审批，并严格防火措施、指定防火负责人、配备灭火器材，以确保施工安全。

　　11、乙方存放、保管施工材料，必须符合防火安全要求。

　　12、乙方不准在工程内存放易燃易爆化学危险物品和易燃材料，对易燃易爆化学危险品和压缩可燃气体容器等，应当按其性质设置专用库房分类存放。施工中使用易燃易爆化学危险品时，应制定防火安全措施，不得在作业场所分装、调料;不得在建设工程内使用液化石油气;使用后的废弃易燃易爆化学危险物料应当及时按防火和环保程序消除。

　　13、生活区的用电要符合防火规定。用火要经保卫部门审批，食堂使用的燃料必须符合使用规定，用火点和燃料不能在同一房间内。

　　14、乙方不得在建设工程内设置宿舍。临建设施禁止使用可燃材料搭设或用可燃材料作分隔。设置的应急照明和疏散指示标志应符合有关消防安全要求。

　　15、凡由于乙方管理以及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。

　　三、施工现场临时用电安全管理

　　1、乙方在临时用电管理必须严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20__)及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(京建施[20__]1号文)。

　　2、临时用电必须建立现场线路、设施的定期检查制度，检验记录存档。

　　3、暂设临时架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，必须按规范架设整齐，不得成束架空敷设，也不得沿地面敷设。

　　4、施工机具、车辆及人员应与用线路保持一定安全距离，若达不到规范规定的最小距离，必须采用可靠的.防护措施。

　　5、配电系统必须实行分级配电。各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型定值要符合规定，开关电器应标明用途。

　　6、各类配电箱、开关箱外观应完整牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

　　7、独立配电系统按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立配电系统可根据现场实际情况采取相应接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工金属外壳，金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。在采用接地或接零保护方式的同时，必须逐级设置漏电保护装置实行分级保护，，漏电保护装置的选择应符合规定。

　　8、各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

　　9、乙方如需使用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全使用规定时应及时向甲方提出，整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖、乱拉、私接电气线路及电气设备。

　　10、施工现场非电工不准进行电气作业。电工必须持特种作业操作证上岗。电工在维修、检查用电设备和现场电路故障时，不得单独操作(每班电工不得少于两人)。工作时必须正确穿戴和使用绝缘防护用品(如绝缘鞋、绝缘手套等)。

　　11、手持电动工具的使用，要依据国家标准的有关规定采用Ⅱ类(工具铭牌上有“回”字标记)、Ⅲ类绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损，电源线不得任意接长或调换，维修和检查应由专业人员负责。

　　12、手持电动工具使用前应对工具外壳、手柄、开关、电源线、插头等进行认真检查，确认完好无损且绝缘状态良好方可使用。

　　13、手持电动工具自带的电源线不得接长或调换使用，电源线也不得有接头。手持电动工具与开关箱之间的最大距离不得超过3米，当电源与作业场所距离较远时，应采用移动(或手提)开关箱解决。开关箱必须符合部颁标准(JGJ46-20__)要求，电源线必须采用橡套电缆线，严禁采用插线板、自制简易插座或简易开关箱等。

　　14、手持电动工具电源线、照明灯具电源线(包括36V以下低压照明)、开关箱电源线等，必须采用耐气候型的绝缘橡套铜芯软电缆，且不得有接头，严禁采用花线、塑铜线(BV或BLV)或塑绞软线等。

　　15、所有电动机具接线必须符合“一机、一闸、一箱、一漏”的要求。

　　16、凡在一般场所采用220V电源照明的，必须按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明电器。

　　17、下列特殊场所应使用安全电压照明器:

　　1)行灯、标灯、潮湿场所、隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具高

　　度低于2.5m等场所的照明，电源电压应不大于36V。

　　2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

　　3)在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电

　　源不得大于12V。

　　4)使用行灯照明，其电源电压不超过36V，特别潮湿的地方不得超过12V，

　　灯体与手柄应坚固绝缘良好，电源线应使用绝缘橡套电缆线，不得使用塑绞线、塑铜线等，行灯变压器应有防潮、防雨水措施。行灯线路与照明干线连接处要采取绝缘包裹。

　　18、电焊机应单独设开关，使用二次侧漏电保护装置，电焊机外壳应做接零保护。一次线应小于5米(并穿管保护)，二次线长度应小于30米，两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道，金属脚手架，轨道及钢筋、钢模板等作回路地线。焊把线应无破损，保证绝缘良好。电焊机设置地点应防埋、防浸、防雨、防砸，且不得直接放置在金属操作面上(如钢管脚手架操作层上)。

　　19、使用电热法保温养护应设置警示牌，并用围栏封闭，垂直使用时，不得用金属线捆绑。

　　20、每日上工前，乙方电工必须检查线路，无安全隐患后方可使用，且只要有工人作业，必须要有电工现场巡视。电工必须使用检测合格的作业工具，作业时穿戴好劳保用品(如绝缘鞋、绝缘手套等)。

　　21、挪动、搬迁或检修各类配电箱、开关箱，电器设备、照明灯具、电源线和电力施工机具时，必须先切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌。

　　22、电源线上严禁搭、挂、压其它物体，不得直接绑在金属物体上(如钢管、钢筋、金属管道、钢模板等)，不得使用金属裸丝捆扎(如铅丝、钢筋绑丝等)，不得沿地面乱拉，更不得泡在水中或放置在潮湿场所。应用绝缘S钩挂设，不能挂设的导线(如：电焊机一次导线、其他设备导线等)必须穿管保护。

　　23、现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好接零保护，金属架杆手持部位采取绝缘措施。室内使用高度不得低于2.5米，室外不得低于3米，同可燃物之间的距离必须大于50厘米。

　　24、乙方对甲方提供的电源不得私自拆改，如需改动必须经甲方电气负责人批准。二级配电箱(分配电箱)以后所接线路出现一切问题和事故，均由乙方负责。

　　25、凡不按照规定作业，违反临时用电安全法律、法规、规程、标准或本协议造成的伤亡事故，一切责任和损失由乙方全部承担。

　　四、环保和卫生管理

　　1、遵守环境方针，树立环保意识，规范自身的环境行为。

　　2、不乱扔、乱倒或从高处抛掷垃圾，将垃圾按可回收和不可回收分类倒入垃圾箱(池)。

　　3、节约水电，省开勤关，点滴珍惜，杜绝空耗。

　　4、指派专人负责宿舍、现场、食堂的环境卫生工作。

　　5、搅拌站设沉淀池，进行二次沉淀，保证水源的再利用。

　　6、食堂必须设置隔油池，并定期清掏。

　　7、施工现场和生活区内严禁乱扔废弃物和乱泼污水。

　　8、沙石料、土方等必须及时覆盖密目网，责任区域内设专人洒水降尘保洁，防止扬尘。

　　9、严格遵守北京市夜施管理规定，未经审批22:00以后至次日6：00前禁止一切施工活动。

　　10、定期开展环保教育活动，施工现场内杜绝大声喧哗，搬运物料尽可能做到轻搬轻放，努力减少人为噪声。

　　11、一切未尽事宜均按施工现场环境管理规定实施。

　　12、凡未按本协议或各级环境保护管理规定执行而造成的一切责任和损失由乙方全部承担。

　　l处罚及事故责任的划分

　　一、乙方如不服从甲方的安全管理、违反管理规定或因自身管理不善而造成的违章、事故，甲方将按照国家、北京市的有关处罚条例及甲方的项目安全文明施工奖罚制度条款进行处罚，造成损失的乙方还要承担赔偿责任，严重者清除出场，触发法律者移交司法机关处理。

　　二、两个或两个以上分包施工单位在同一作业区域内进行施工作业，双方之间应提前协商签定《交叉作业安全生产管理协议》，并指定专人进行安全检查与协调。由于交叉作业或配合作业时发生的事故应及时上报甲方，其责任及经济划分由甲方依据协议裁定(未按要求签定安全协议时由甲方依据事实和有关规定直接裁定)。

　　l争议

　　当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决。若达不到一致意见时，按政府有关部门认定结果执行或向人民法院提起诉讼。

　　l各项安全协议书签定

　　一、双方有关未尽事宜补充条款

　　补充条款如下：

　　二、本安全管理协议书签订必须由甲方项目经理(或委托代理人)和乙方合同签约人(或委托代理人)签定。

　　三、本协议书一式两份，甲、乙双方签字后立即产生法律效力，各保存一份。

　　四、工程竣工验收合格且乙方单位及所有工人全部退场后协议自动终止。

　　甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

　　甲方委托代理人_____乙方合同签约人或_____

　　或项目经理(签字)_____委托代理人(签字)_____

　　_____年____月_____日

安全文明施工协议书13

　　甲方：___农场街道办事处

　　乙方：

　　为进一步加强城区建筑工地现场管理，切实解决建筑工程施工影响市容环境问题，落实建筑工地文明施工长效管理措施，提高全场建筑工地现场文明施工水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《___农场小城镇与市容环境卫生办理办法》等相关规定，现就进一步加强城区建筑工地现场管理与乙方一致议定达成如下协议内容：

　　一、乙方需一次交付甲方______币________元作为保证金。保证施工期间没有车辆或人员破害市容市貌及环境卫生的行为发生。

　　二、乙方在施工期间发生损害市容市貌或违反甲方规定的行为时，甲方有权按照《___农场小城镇市容和环境卫生管理办法》及其他的相关规定扣除相应的部分保证金，保证金不足全额的50%时需补足保证金。

　　三、乙方在施工期间严格管理运输车辆，运输车辆在出入场区时必须按照甲方所规定的路线慢速行驶，并处理好运输期间不遗撒、不泄露运输物品及车辆带泥上路行驶，违反规定者按照《___农场小城镇市容和环境卫生管理办法》的相关规定从严处罚。

　　四、乙方在施工期间要严格管理施工人员，严禁施工人员随意损坏公共设施、随地大小便、乱扔垃圾及其他损害市容市貌的.行为发生，一经发现将按照相关规定对施工单位(个人)及施工人员从严双项处罚。

　　五、本协议有不详之处将参照《___农场小城镇市容和环境卫生管理办法》的相关规定执行。

　　六、本协议一式两份自签订之日起即时生效!

　　甲方：

　　乙方：

　　签订时间： __年__月__日

安全文明施工协议书14

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　为确保工程现场内作业人员的生命安全，保证工程顺利进行。进一步明确甲乙双方安全文明施工方面工作的责任划分，杜绝现场发生安全事故。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》的规定，甲乙双方协商一致，特制定本协议书。

　　乙方施工地点：天安国汇国际公寓

　　乙方施工内容：按合同中约定条款执行

　　经过双方共同协商认可，安全文明生产管理责任和义务划分如下：

　　一、甲方的责任、权利和义务

　　1、加强对安全文明生产工作的监督，督促乙方依法履行安全文明生产的管理职责，乙方应自行负责一切安全文明生产事宜。

　　2、随时郑重申明对乙方安全文明生产情况进行监督检查。

　　3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

　　4、每月召开一次乙方项目负责人、安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患。

　　5、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。

　　二、乙方的责任、权利和义务

　　1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。依据《北京市市政工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》进行施工安全管理和自我教育，设置现场安全防护设施。

　　2、乙方主要负责人的职责

　　①建立、健全本单位安全文明生产责任制，对现场安全文明生产负总责，制定安全文明生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员的工作职责，确保本单位安全文明生产制度发挥有效作用。

　　②检查本单位的安全文明生产工作，及时排除安全事故隐患。

　　③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。

　　④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。

　　3、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

　　4、按照国家规定（从业人员300人以下）乙方应配备专职或兼职的安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由乙方负责。

　　5、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与乙方所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。

　　6、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

　　7、对有较大危险因素的'作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

　　8、料场需放炮作业的，必须经有批准权的机关批准后，方可实施放炮作业，并安排专门人员进行现场管理，确保《爆破安全规程》的遵守和安全措施的落实。

　　9、对爆炸物品的购买、运输、储存、管理使用，必须按国家的法律法规的规定执行。

　　10、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

　　11、运输过程中，遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市环境，对造成的损害承担全部责任。

　　12、除参加甲方召开的安全文明生产会议外，乙方每月至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行，会议记录上报甲方工程部备案。

　　13、用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

　　14、控制噪声，防止扰民。

　　15、施工产生的垃圾及时清理，做到工完场清。材料分类堆放整齐，确保现场环境整洁。

　　16、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，乙方承担违约责任金，乙方未遵守安全生产的有关法律、法规、规章及其它适用的操作规程、规则、惯例，或者安全文明施工措施不落实造成事故的，乙方负全责。

　　三、违约责任

　　因安全文明生产保证措施不力，或违反安全文明生产制度、操作规程造成伤亡事故或环境事故，由乙方承担全部责任和经济损失。

　　四、本协议一式两份，双方签字生效，工程竣工验收后失效。

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　签名（章）：_____________签名（章）：_____________

　　_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日

安全文明施工协议书15

　　工程名称：

　　甲方：（建设单位）

　　己方：（施工单位）

　　为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和江苏省相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

　　一、安全文明施工措施费的计取

　　根据江苏省建设厅文件（苏建价（20xx）349号）《关于印发<江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法>的通知》和苏州市建设局文件（苏建价[20xx]24号）《关于转发<江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法>的通知》的规定，施工合同中明确现场安全文明施工措施费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款，确保安全文明施工措施费落实到位和专款专用。市政工程的现场安全文明措施费分为基本费（1.0%）、现场考评费（0.6%）和奖励费（0.2/0.4%），另外对安全防护、文明施工有特殊要求和危险性较大的工程，需增加现场安全文明施工措施及方案论证、审查等费用，由施工单位在措施费中单独计取。

　　二、甲方的权利和义务：

　　1、甲方有权审查施工单位的安全技术措施和对乙方进行安全生产教育。

　　2、工程开工前，甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、合格的施工设施和真实、准确、齐全的地下管线资料，组织勘察，设计文件的技术交底。

　　3、甲方有权随时进行监督、监督，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

　　4、甲方可以委托监理单位对施工现场的'安全管理实行全过程监控。

　　5、甲方有对乙方在安全生产、文明施工中取得的突出成绩给予奖励的权利。

　　6、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲（范文词典.fanwenz）方管理等行为进行处罚直至单方解除合同和权利。

　　7、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安全带）等，并进行验收。

　　三、乙方的权利和义务：

　　1、施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系和责任制度，根据工程项目规模和特性配备足够专职安全员。

　　2、施工单位对现场和作业面采取有效的安全防护措施，确保安全技术防护措施费用于安全防护，符合建设工程安全标准。

　　3、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。