- 相关推荐
建筑销售合同
现今很多公民的维权意识在不断增强，很多场合都离不了合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的建筑销售合同，欢迎阅读与收藏。
建筑销售合同1
采购人:_________(以下简称甲方)
供应商:_________(以下简称乙方)
第一条产品名称_______
数量__________单价___________
总价___________
名称。
数量__________单价___________
总价___________
名称。
数量__________单价___________
总价___________
合计:___。
第二条验收方法_______________
第三条支付方式为______________
第四条交付规则
1.交付方式:_______
2.交货地点:_______
3.交货日期:_______
4.交通费:__________
第五条因执行本合同发生的任何争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成的，双方可以向人民法院提起诉讼。
第六条本合同一式份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):________
____年____月____日
建筑销售合同2
买方为__________有限公司（以下简称乙方），供应商为__________有限公司株洲冶金低位项目部（以下简称甲方）
经协商，根据《中华人民共和国经济法》的规定，特订立本合同如下：
第一条、甲方向乙方发出的订单总额为人民币140万元。表中列出了产品名称、规格、质量（技术指标）、单价和总价。
第二条、受理方式；乙方应保证经甲方现场验收后质量合格，如有问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内负责处理和解决
第三条、货物和费用等的支付结算方式
第四条、交付规则
1、交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。石头应通过称重进行测量，以称重清单为准。甲方应派人称重进行抽样检查。
2、交货地点：株洲冶炼厂低货位工地
3、交货日期：甲方应提前三天通知甲方
4、运费：包含在货款中
第五条、经济责任
（一）乙方的经济责任
1、如产品的花色、品种、规格、质量与本合同规定不符，甲方同意使用，并按质量计价。如不能使用，乙方负责保修、退货和更换。如因上述原因延误交货时间，每延误一天，乙方应按迟交货款总额的万分之三向甲方支付迟交违约金。
2、如乙方未按本合同规定的数量交货，必要时甲方应按数量补足差额。如果甲方不需要，可以退货。退货造成的损失由乙方承担、、如果甲方需要而乙方未能交货，乙方应向甲方支付不能交货货物总值5%的罚款。
3、如果产品包装不符合本合同的规定，乙方应负责修理或重新包装，并承担修理或重新包装的费用。如果甲方要求不进行修理或重新包装，乙方应向甲方支付不符合合同规定的包装价值2%的罚款。
4、当产品的交货时间不符合合同规定时，乙方应向甲方支付延期交货总价的万分之三的罚款。
（2）甲方的经济责任
1、如甲方中途变更产品的颜色、品种、规格、质量或包装规格，则甲方应支付变更部分货款总额（或包装价值）的%的违约金。
2、如果甲方中途退货，应提前与乙方协商。如果乙方同意退货，甲方应向乙方支付退货总额%的罚款。如果乙方不同意退货，甲方仍应按合同规定接收货物。
3、如甲方未能按规定的时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装材料，每延期一天，甲方应向乙方支付延期产品总值万分之三的罚款，但乙方可延期交货。如甲方未能提供上述应一直提交的材料，则视为中途退货。
4、对于甲方提出的材料，如甲方未能在规定日期提货，则应支付乙方延期部分货款总额万分之三的罚款。
5、如甲方未能按规定日期向乙方付款，每延期一天，应向乙方支付延期付款总额的万分之三，作为延期违约金。
6、如果甲方拒绝接收乙方交付或交付的产品，甲方应承担由此造成的损失、运输费用和罚款。
第六条、产品价格需要调整的，必须经双方协商，报物价部门批准后，方可变更。在价格主管部门批准前，仍按原合同价格执行。如因乙方价格问题影响交货，每延期一天，乙方应向甲方支付延期交货部分总价的万分之三的罚款。
第七条、甲方、乙方或任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，与双方协商，并报上级主管部门备案。提出解除合同的一方应向另一方支付解除合同总额的%。
第八条、乙方因生产材料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、颜色、规格、质量和包装的，应提前_____天与甲方协商。
第九条、甲乙双方不得擅自变更或修改本合同规定的全部条、款。如果一方独立变更或修改本合同，另一方有权拒绝生产或接收货物，并要求独立变更或修改本合同的一方赔偿一切损失。
第十条、甲、乙任何一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知对方不履行或延迟履行及部分履行合同的原因。取得对方主管部门的证明后，本合同不得履行、延迟履行或部分履行，并免除违约责任。
第十一条、因执行本合同发生的任何争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解和仲裁。一方当事人不服仲裁的，可以在收到仲裁后15日内向人民法院提起诉讼。
第十二条、本合同自双方签字之日起生效，所有订单均由乙方交付并由甲方无误地接受，付款按本合同规定结算后作废。
第十三条、在本合同执行过程中，如有本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决，并在本合同后附加章程。所有章程与本合同具有同等法律效力。
第十四条、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，并向双方主管部门报告。
承包商：__________
甲方：_____有限公司株洲冶金低区位项目部盖章
乙方：_____有限公司公章
经办人：_____（盖章）经办人：_____（盖章）
地址：_____地址：______
电话：___________。
开户银行：中国建设银行_____支行；建行__________支行
账号账户：__________
建筑销售合同3
甲方(供方)：
乙方(需方)：
工程名称：
供需双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
一、货物名称、规格、数量、价款：
1.花岗岩类按国家颁布的 _ 标准执行;大理石类按_ 标准执行。
2.货到现场_ 天内，需方应组织人员进行签单验收。
二、包装要求及运输费用负担：
1.如需方对包装有特殊要求的，供方按情况收取相应包装费用。
2.到建筑工地的运输费用由需方承担。
三、结算方式和交货地点：
1.合同期限：自 年 月 日至 年 月 日止。
自合同签订之日起_ 日内，需方向供方支付合同总金额的_ %做为货款定金，供方按需方要求的具体时间发货，货到后需方支付_ %的货款，货到第_ 个月付至_ %，工程完工后_ 个月内结清。
2.交货地点：
四、违约责任：
1.逾期交货，每逾期一日应承担未能交付部分1‰的违约金。
2.供方如未按需方提供的要求加工，出现的质量问题由供方承担。
3.未按合同规定的数量交货，或不能交货，应承担未能交付部分_ ‰的违约金。
4.逾期付款，每逾期一日应承担未付款部分_ ‰的违约金，逾期三十日仍未能付款的，供方有权要求终止合同，如终止合同还应偿付供方合同未履行部分货款总值10%的违约金。
5.需方未按规定向供方提供现场施工要求而造成质量问题，由需方自行承担。
6.中途无故退货，应偿付供方退货部分货款总值_ %的违约金。
五、不可抗力：
需任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。
在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
六、合同的变更或解除：
合同签订后，不能擅自变更或解除。
如供方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;经双方协商同意后，可予变更或解除。
但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除的手续，如给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
七、解决办法：
需双方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向双方住所地的人民法院起诉。
八、本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。
合同附件与本合同具有同等效力。
九、本合同为电脑打印文本，非经双方签字盖章确认修改部分，手写修改一律无效。
十、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签章之日起生效，合同履行完毕之日失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑销售合同4
根据《中华人民共和国经济法》的规定，特订立本合同如下:
第一条甲方向乙方发出的订单总额为人民币140万元。表中列出了产品名称、规格、质量(技术指标)、单价和总价。
第二条受理方式；乙方应保证经甲方现场验收后质量合格，如有问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内负责处理和解决..
第三条货物和费用等的支付结算方式
第五条交付规则
1.交货方式:甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。石头应通过称重进行测量，以称重清单为准。甲方应派人称重进行抽样检查。
2.交货地点:株洲冶炼厂低货位工地
3.交货日期:甲方应提前三天通知甲方
4.运费:包含在货款中
第六条经济责任
(一)乙方的经济责任
1.如产品的花色、品种、规格、质量与本合同规定不符，甲方同意使用，并按质量计价。如不能使用，乙方负责保修、退货和更换。如因上述原因延误交货时间，每延误一天，乙方应按迟交货款总额的万分之三向甲方支付迟交违约金。
2.如乙方未按本合同规定的数量交货，必要时甲方应按数量补足差额。如果甲方不需要，可以退货。退货造成的损失由乙方承担..如果甲方需要而乙方未能交货，乙方应向甲方支付不能交货货物总值5%的罚款。
3.如果产品包装不符合本合同的规定，乙方应负责修理或重新包装，并承担修理或重新包装的费用。如果甲方要求不进行修理或重新包装，乙方应向甲方支付不符合合同规定的包装价值2%的罚款。
4.当产品的交货时间不符合合同规定时，乙方应向甲方支付延期交货总价的万分之三的罚款。
(2)甲方的经济责任
1.如甲方中途变更产品的颜色、品种、规格、质量或包装规格，则甲方应支付变更部分货款总额(或包装价值)的%的违约金。
2.如果甲方中途退货，应提前与乙方协商。如果乙方同意退货，甲方应向乙方支付退货总额%的罚款。如果乙方不同意退货，甲方仍应按合同规定接收货物。
3.如甲方未能按规定的时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装材料，每延期一天，甲方应向乙方支付延期产品总值万分之三的罚款，但乙方可延期交货。如甲方未能提供上述应一直提交的材料，则视为中途退货。
4.对于甲方提出的材料，如甲方未能在规定日期提货，则应支付乙方延期部分货款总额万分之三的罚款。
5.如甲方未能按规定日期向乙方付款，每延期一天，应向乙方支付延期付款总额的万分之三，作为延期违约金。
6.如果甲方拒绝接收乙方交付或交付的产品，甲方应承担由此造成的损失、运输费用和罚款。
第七条产品价格需要调整的，必须经双方协商，报物价部门批准后，方可变更。在价格主管部门批准前，仍按原合同价格执行。如因乙方价格问题影响交货，每延期一天，乙方应向甲方支付延期交货部分总价的万分之三的罚款。
第八条甲方、乙方或任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，与双方协商，并报上级主管部门备案。提出解除合同的一方应向另一方支付解除合同总额的%。
第九条乙方因生产材料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、颜色、规格、质量和包装的，应提前_ _天与甲方协商。
第十条甲乙双方不得擅自变更或修改本合同规定的全部条款。如果一方独立变更或修改本合同，另一方有权拒绝生产或接收货物，并要求独立变更或修改本合同的一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知对方不履行或延迟履行及部分履行合同的原因。取得对方主管部门的证明后，本合同不得履行、延迟履行或部分履行，并免除违约责任。
第十二条因执行本合同发生的任何争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解和仲裁。一方当事人不服仲裁的，可以在收到仲裁后15日内向人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自双方签字之日起生效，所有订单均由乙方交付并由甲方无误地接受，付款按本合同规定结算后作废。
第十四条在本合同执行过程中，如有本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决，并在本合同后附加章程。所有章程与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执一份，并向双方主管部门报告。
承包商:
甲方:湖南第四工程有限公司株洲冶金低地项目部盖章
乙方；株洲天仙水泥有限公司公章
经办人:_(盖章)经办人:_ _ _(盖章)
地址:_ _ _ _ _ _ _地址:_ _ _ _ _ _ _ _
电话:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
开户银行:中国建设银行张祥路支行；建行株洲电力支行_ _ _
账号账户
在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
建材销售合同样本二根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上，就建材销售事宜达成如下协议:
第一条采购建材单位基本情况:人民币/
建材名称产地品牌规格型号材料批量价格总价备注
合计人民币(大写)壹万元整(小写):￥元
质量标准:
第三条交付:交付方式为(卖方交付/买方提货)
交货时间:
交货地点:
第四条验收:建筑材料的规格、型号、数量、材质不符合规定或者有其他质量问题的，买方的异议期为卖方交货后一日内，卖方经核实后无条件补足或者更换异议。
第五条支付方式和时间:双方同意以第一种方式支付价款。
(1)签订合同时，买方支付人民币(定金/预付款)(定金不超过总价的20%)，余款在货物到达验收后一次性付清:
(二)乙
第六条:违约责任:
(一)卖方的违约责任:
1.经专业机构检测，建筑材料产品不符合国家标准或者约定质量标准的，出卖人应当无条件换货或者退货，或者赔偿买受人因此遭受的损失。
2.出卖人迟延交付的，应当每日向买受人支付迟延部分价款的%的违约金；如果延迟一天交货，买方除支付违约金外，还有权终止合同。卖方收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方有权要求卖方双倍返还定金，而不收取违约金。
(二)买方的违约责任:
1.如果买方延迟提货，则应每天向卖方支付延迟价格的%的违约金；
2.买受人无正当理由单方面解除合同的，应当赔偿出卖人由此造成的损失，已支付定金的人无权要求退款。
第七条争议解决:本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场组织者和消费者协会申请调解解决，也可向工商行政管理部门投诉；协商、调解、申诉不能解决的，向人民法院提起诉讼，或者根据另行达成的仲裁条款或者仲裁协议申请仲裁。
其他商定事项:
第九条本合同的变更或补充如不合理地减少或免除卖方的责任，仍以本合同为准。
本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。
买方(盖章):卖方(盖章):
地址:
联系方式:联系方式:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
签署日期和地点:
建筑材料销售合同样本3出卖人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
买方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
在平等互利的基础上，买卖双方同意按照下列条款履行并严格遵守。
第一条货物名称及规格:详见附件
第二条数量、单价和总价:详见附件
第三条交货日期:
第四条付款方式:买受人应按上述约定的交付时间以下列方式向出卖人支付应付款:(1)电汇(2)支票(3)现金(4)银行汇票(5)银行转账(6)信用卡
第五条质量和数量/重量的异议和索赔:如果买方发现货物的质量和/或数量与合同规定不符，买方可持双方同意的检验机构出具的检验证书向卖方提出异议。卖方应在收到异议后30天内回复买方。
第六条不可抗力:因不可抗力导致卖方不能在本合同规定的期限内交货，卖方不承担责任。但是卖方必须立即通知买方。如果买方要求，卖方应立即向买方提供相关机构出具的事故证明。
第七条因执行本合同发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。不能达成协议的，按照仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有决定。
卖方:_ _ _ _ _ _ _ _ _(盖章)
日期:
买方:_ _ _ _ _ _ _ _ _(盖章)
日期:
建筑销售合同5
甲方(需方)：
法定代表人：
甲方公司地址：
甲方施工地址：
乙方(供方):
法定代表人:
乙方公司地址:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规。遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它：
编号 产品或
原材料名称 规格型号 单位 单价
(张/元) 需量 备注
合计金额：（人民币大写）
模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足：
1、达到四川省相应的质检验收标准；
2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货，货物到达指定地点后，甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价。如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
需方（公章） 供方（公章）
法定代表人 法定代表人
或其委托代理人： 或其委托代理人：
年 月 日 年 月 日
建筑销售合同6
甲方：________
乙方：________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、建筑模板名称、规格、数量、单价、金额：
二、产品的技术标准(包含质量要求)：以乙方通知的具体尺寸执行，质量按厂家相关技术标准执行，交货后乙方进行验货，如若不符合以上板材质量要求，乙方可以选择退货。
三、产品的交货时间、地点及运输方式：甲方接到订单后____天内到货，乙方收货之前，货运过程中一切责任由甲方负责。交货地点：
四、付款约定：
合同签好后，乙方付定金--万元整，乙方验收合格后付全款。
五、本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方代表签名或单位盖章后生效。
甲方：________乙方：________
委托代理人：鲍 经理委托代理人：________
电话：________电话：________
日期：________日期：________
建筑销售合同7
甲方（卖方）：
法定代表人：
联系电话：
联系地址：
乙方（买方）：
法定代表人：
联系电话：
联系地址：
经协商同意，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
第一条 合同总价
甲方严格按照乙方工程所需，供给乙方的产品及产品价格，总货款为人民币________元。
第二条 订单
1、订单的形式：订单应以书面形式向乙方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。甲方应使用指定的电子邮箱或传真号向乙方发送订单，否则该订单对乙方无效。双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方。具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
第三条 交货时间、交货地点
1、交货方式：乙方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。
2、交货地点：____________________。
3、交货日期：____________________。
4、运输费：运费由_____方承担，货品装卸由_____方承担。
第四条 验收方式
由乙方现场验收，甲方应确保质量合格，如出现问题，甲方在接到乙方通知______小时内负责处理解决。
第五条 经济责任
甲方应负的经济责任：
1、产品、品种、数量、规格、质量不符本合同规定时，乙方同意利用的，按质论价。不能利用的，甲方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，甲方应按逾期交货部分货款总值的_____%计算向乙方偿付逾期交货的违约金。
2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值的_____%的罚金。
3、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值______%的罚金。
乙方应负的经济责任：
1、乙方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值______%的罚金。
2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值______%的罚金。甲方不同意退货的，乙方仍按合同规定收货。
3、如乙方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付甲方以延期提货部分货款总额_____%的罚金。
4、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按延期付款总额_____%计算付给甲方，作为延期罚金。
5、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第六条 付款方式
货品到达当日且验收合格，乙方须付与甲方合同总价之_____%，为人民币________元。
第七条 违约责任
1、本合同所订条款，甲、乙双方不得擅自注销或更改，如任何一方要求注销或变更合同视为违约，违约一方须向对方偿付违约部分总额_____%作为补偿金。
2、如确因不可抗力因素不能履行或延期履行本合同时，应及时通知对方。在取得对方主管部门同意后，本合同可以延期履行或部分履行。
第八条 争议解决方式
在履行本合同中出现的争议，双方应通过友好协商的方式解决。如未能协商解决，任何一方均可向__________人民法院提起诉讼。
第九条 其他
本合同未尽事宜，由双方协商解决。本合同共一式_____份，甲、乙双方各执_____份。自双方签订盖章后生效，本工程结束后自动解除。
甲方（盖章）：
银行账户：
签约时间：______年______月______日
乙方（盖章）：
银行账户：
签约时间：______年______月______日
建筑销售合同8
供应商(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
经甲乙双方协商，就甲方提供的乙方木材及模板材料达成如下协议，特订立本合同，并以诚信为本。
一、货物内容
二、交通:
甲方负责运输(或托运)，运费由甲方承担..
三.付款结算方式及期限:
四.交货地点:
五、违约责任:
1.甲乙双方应严格遵守合同，不得违约。如有违约，违约方应向守约方支付违约造成的经济损失。
2.甲方未按时交货的，应向乙方支付违约金，违约金按未按时交货的每日金额的3%计算，违约金不超过货物总额的20%。
3.逾期付款的，乙方应向甲方支付供货总额的3%作为逾期违约金，逾期违约金不超过供货总额的20%。
六、争议解决方法
因本合同的有效性、履行和解释而产生的所有争议应首先由双方友好解决。协商不成的，双方可依据《中华人民共和国合同法》向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七.合同变更的终止:
甲乙双方应遵守本合同，不得随意变更或终止本合同(除非双方达成一致并签署书面文件)。
八.本合同未尽事宜:
书面文件由双方另行协商签署，与本合同具有同等法律效力。
九.免责条款:
如果任何一方因客观原因未能完成合同的履行，应及时通知另一方其未能或未能完成履行的原因。取得相关书面证明后，允许延期或部分履行合同，并可根据情况部分或全部免除违约责任，单笔逾期付款除外。
十.生效及其他
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):________
____年____月____日
建筑销售合同9
甲方(买方):
乙方(卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲乙双方本着真诚合作、互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，签订本合同，共同遵守。
第一条产品名称、品牌、规格、制造商、数量和价格:
本合同总金额:￥ 3，369，600.00元，大写:叁佰叁拾陆万玖仟陆佰元整。
第二条产品质量标准和验收标准:
1.产品质量符合国家标准和行业标准。
2.供货前，乙方应提供生产厂家的相关资质资料和所生产产品的材质证明，并在发货时同时出具生产许可证、质量检验报告和出厂合格证。
第三条交货地点、运输及费用、计量及交货时间:
1.乙方应将货物交付至甲方指定的地点..
2.运输及其费用:货物运输由乙方负责，运输发生的一切费用已包含在上述单价中。
3.交货时间:
第四条支付方式及支付结算:
甲方应在合同签订之日起三天内预付给乙方合同总额的20%，其余款项甲方应在甲方检验的货物入库后90天内支付给乙方80%。
第五条甲乙双方不得擅自变更或修改本合同规定的全部条款。如果一方独立变更或修改本合同，另一方有权拒绝交货或收货，并要求独立变更或修改本合同的.一方赔偿一切经济损失。
第六条甲、乙任何一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知对方不履行或延迟履行及部分履行合同的原因。取得对方同意后，本合同不得履行、延迟履行或部分履行，并免除违约责任。
第七条因执行本合同发生的任何争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解和仲裁。一方当事人不服仲裁的，可以在收到仲裁后7日内向人民法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字之日起生效，所有订单均由乙方交付，甲方接受无误，并按本合同规定结算后，付款无效。
第九条本合同执行过程中，如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决，其他补充条款附后。所有补充条款与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):________
____年____月____日
建筑销售合同10
甲方(需方)：
乙方(供方)：
鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，为明确甲乙双方责、权、利，保证工程施工现场所需的钢材质量、数量及供应时间，确保施工顺利进行，依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。
一、工程地点：
本工程所需钢材合计约6000吨。
甲方确保该工程所有钢材由乙方一家供应，但乙方必须确保按时、保质保量供货。
而且乙方所供应的所有钢材按相关建筑钢材标准以大厂合格为准。
二、产品名称、规格、生产厂家、计量单位、订货数量要求
本工程所需钢材的总金额暂定15000000元(壹仟伍佰万元)，规格以甲方提供的钢材需求单为准。
生产厂家为攀成钢、水钢、昆钢、威钢、德胜、达钢、略钢、晋钢、成实、长峰、射洪川中等厂，但厂家不限，以合格包二检为准。
钢材价格以每批钢材货到工地当日或当时(达钢)在成都地区的挂牌价为基础结算价，另加运费140元吨，税票费用由甲方自理。
三、供货方式：乙方将甲方所需钢材送到甲方四川万营装备有限公司工地，由甲方安排收货及下车事宜(下车费由甲方承担)。
甲方所需钢材计划由甲方提前三天向乙方提供所需钢材的规格及数量。(每批钢材计划不能低于30吨，否则由甲方承担车费1200元车)。
四、交接货方式：乙方将甲方所需钢材送到甲方工地后由甲方指定的甲方收货员验收，联系电话：。
甲方验收对数量、单价认可后，由收货员在乙方送货单或磅单上签字，凭送货单上数量、价格进行结算。
乙方应向甲方提供该批钢材的生产合格证、材质书等相关产品技术资料。
五、钢材质量检验：
甲方应在收到乙方送达钢材后的3个工作日内，取样送到当地法定检测部门进行检测，检测合格后方可使用。
如检测不合格，甲方应在收到检测报告后3个工作日内通知乙方，乙方负责退货或更换，由此所产生的转运及上下车费用由乙方承担。
超期3天，则视为该批货合格无异议。
六、钢材计量标准：
直径65——12的线材及冷轧带肋钢筋，以过磅计量。
直径6——12的热轧带肋钢筋，采用理论或过磅计量，直径14——32的热轧带肋钢筋，按理论计算方式计重。
磅差在国标3%0内，按乙方磅单或送货单数量确认签收，如果超出3%0则由甲方核定实际数量。
七、结算、垫资方式及期限：
乙方同意为甲方垫资1800吨钢材相应的货款金额，甲方同意为乙方补贴资金占用费。
1、付款方式：货到工地30个工作日为一个结算周期，应付现金(转账)，甲方应在30日内为乙方结算钢材款，超期每天每吨另加资金占用费按2元计算。
本项目期限为20__年春节前，延时超期按每吨每天资金占用费4元计算。
2、甲方在支付每批钢材货款的同时，应付清已经产生的资金占用费。
3、若甲方付给乙方银行承兑汇票，则由甲方向乙方支付市场行情贴息费用。
八、合同有效期：
201年10月日至201年月日为合同有效期，乙方按甲方要求，保质保量供完整个项目所需的钢材。
九、违约责任：
1、若甲方拖欠乙方货款及垫资款，如乙方经书面催告一个月后仍不支付。
乙方有权停止供货，并在停止供货起三日内结清所欠乙方的钢材款和资金占用费。
2、若甲方在项目施工过程中中途单方面违约，须赔偿乙方总价的20%。
3、甲乙双方都应本着诚信经营的原则，遵守协议及诺言。
4、解决纠纷方式：本合同履行中若有纠纷，双方应友好协商解决，同时保留诉讼权利。
十、本合同未尽事宜另行协商，作为本合同附件。
十一、本合同一式陆份，甲方肆份乙方贰份。经双方签字和盖章生效。
十二、合同签订地点：
十三、乙方指定收款账户
甲方(盖章)乙方(盖章)：
甲方代表人：乙方代表人：
电话：电话：
年月日
建筑销售合同11
甲方(需方)：__________ 乙方(供方)：__________
法定代表人：__________ 法定代表人：__________
地址：________________ 地址：________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、材料基本情况
1、材料名称：_______________
2、材料品牌：_______________
3、材料规格：_______________
4、材料数量：_______________
5、材料价格：_______________
二、质量标准
材料的质量标准，按下列第_____项执行：
1、按国家标准执行。
2、无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行。
3、无国家和部颁标准的，按企业标准执行。
4、没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
三、供货时间及运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、违约责任
1、甲方应在约定的时间内及时付款，如未能及时支付款项，逾期乙方按尚欠材料款总金额的千分之二向甲方加收滞纳金。
2、在供货合同期间，甲方如中途更换材料供应商，应无条件地将乙方供应材料款的尚欠款在半个月内付清，同时并支付所欠款的千分之三作为违约金。
3、甲、乙双方如有违约行为，除按约定向对方支付违约金外，同时有权终止合同，并保留向法院提起诉讼的权利。
4、乙方应按甲方的要求及时供应材料，甲方应按约定及时付款，如一方违约，违约方应向对方支付材料总金额的日计千分之一作为违约赔偿金。
六、不可抗力因素
建筑销售合同12
需方(以下简称甲方)：
供方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、和诚实信用的原则，甲乙双方就购销木塑建筑模板的相关事宜协商一致，签定本合同，以兹共同遵守。
一、 物资名称：规格1830毫米*915毫米*15毫米的木塑建筑模板。
二、 物资质量与验收标准：GB/T29500-20xx
三、 物资数量、价格和总金额： 张，单价不含税 元/张、含税 元/张，总金额 元(大写 )。
四、 物资提货地址乙方库房，运输费 方承担。
五、 付款方式：
1：□现金 □现金支票 □网银支付
2：合同签定时甲方支付定金 元，物资交付时甲方支付 元。
3：乙方开据的收款凭证：□不含税价开据现金收据凭证 □含税价开据增值税凭证
六、合同签定后甲方应提前 天书面下单给乙方并规定交货时间。
七、乙方承诺木塑建筑模板的废料回收价不低于20xx元/吨，实际价格参照市场当时废料价格。
八、双方法定代表人和保证人栏签名人均为本合同的保证担保人，对各自公司和个人在本合同项下的有关规定负有连带担保责任。
九、其他约定 。
十、争议解决方式
合同履行过程中双方发生争议的，协商解决，协商不成提交乙方所在地人民法院裁决。
十一、合同生效条件
本合同一式两份，双方各执一份，自各方签字或盖章和甲方支付定金之日起生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
保证人： 保证人：
年 月 日 年 月 日
建筑销售合同13
供方(以下简称甲方)：
需方(以下简称乙方)：
甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方供应乙方承包 工程，建材一事达成如下协议：
运输费用由甲方承担，货到工地后卸货及费用由乙方负责承担。
三、甲方委派的送货车辆到达施工现场后，乙方必须派现场施工管理人员，仓库员及工程部有关人员对所送货物进行管收，乙方收货人 ，并在送货单上签字，上述人员签字后的送货单，视为乙方已认可甲方所送货物的品质并作为结算依据。
四、质量要求：质量符合国家标准95%为合格率，如有质量异议，乙方必须在15天内向甲方提出质量异议，并要求甲方退货、调换或现场以书面形式处理;但预期者视为所供产品质量符合要求。
五、结算方式及期限：
六、违约责任：本合同签约后，如乙方没有得到甲方允许在中途与他人进行交易视为违约，甲方有权立即停止供货，乙方应在7个工作日内一次性付清甲方所供货物的全部货款。在交易时间，如乙方没有按所签约的时间付款，则甲方有权终止本合同中没有完成的义务，本合同自然终止，在此之前甲方所供的货物，乙方应在7个工作日内将此款一次性付清。乙方应补偿甲方所造成损失外，还应支付对方合同标的未付款金额的2%每日的违约金。
七、合同未尽事宜，双方友好协商处理，若不能达成协议，发生争议，则由甲方经营所在地法院进行裁定。
八、本合同签约后，如乙方需要本合同未约定的产品及规格，以甲方送货单上注明的定价及数量为准，如在本合同执行期间，遇物价及运价浮动过大，以双方协商后，以送货单上注明定价为准。
九、本合同签约后，双方一致约定，供方经营所在地为本合同的履行地点，本合同一式两份，爽啊发那个各执一份为凭。本合同有效时间为货款两清止。
甲方： 乙方：
委托代表人： 委托代表人：
日期： 日期：
建筑销售合同14
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守和发展。
一、项目概述
1.项目名称:遵义市指挥中心、训练基地、作战后勤保障旅建设项目
2.项目地点:遵义市新浦新区
3.合同范围:围栏工程的材料、运输和供应
二.名称、规格、型号、数量和金额:
三.结算和支付方法
从材料进场之日起，每两个月支付一次预付款，并预留一个月的预付款。如果甲方不需要材料，应在半个月内按实际收到金额结算。
四.双方的权利和义务
1.甲方的权利；乙方提交所有车辆信息，包括驾照、行驶证、身份证等。并要求乙方在规定的时间内将货物交付至甲方指定的地点。如果乙方不配合或不服从甲方的正常管理，甲方有权要求乙方变更合同内容或解除合同。
2.乙方的权利；根据合同、发票和收货人，甲方应按约定的时间收取材料费用。
3.甲方的义务；按照约定的时间向乙方支付材料费。
4.乙方的义务；在规定的期限内，将货物运输到甲方指定的地点，以保证材料的质量要求。乙方应积极配合甲方开展工作，服从甲方的正常管理，否则甲方有权解除合同。乙方运输的水泥和标准砖必须免费向甲方提供出厂合格证及相关资料。如乙方未能履行上述义务，甲方造成的一切损失由乙方赔偿..
违约责任——乙方的责任
1.乙方收到甲方通知后，应在4小时内通过短信回复确认购买内容并发送至甲方指定的地点。如果材料到达现场较晚，甲方有权拒收。
2.乙方到达甲方收货人清点验收货物时，如发现货物数量不足，甲方有权从所有未结算的列车中扣除短缺数量进行结算。
3.乙方不得无理阻碍现场材料的正常运输，由此产生的后果由乙方承担全部责任。
4.乙方应负责协调运输引起的所有干扰。
5.如在运输过程中发生交通事故、车辆故障和违反法律法规，乙方应负全部责任，与甲方无关..
6.如乙方未履行或不当履行上述合同约定的其他义务，或履行义务时出现错误，给甲方造成经济损失的，乙方应全额赔偿甲方的经济损失。
7.如甲方未能按期付款，乙方有权阻止甲方施工。
因执行本合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，由当地仲裁机构仲裁。
本合同签订后，甲乙双方如需提出补充或修改，可签订补充合同，作为本合同的补充合同，具有同等法律效力。
乙方(公章): 。
法定代表人(签名):
建筑销售合同15
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方产品并由乙方提供相关服务事宜，达成如下一致协议：
一、合同标的
1、产品名称：
2、规格：
3、单价：
4、数量：
二、质量要求
乙方所提供的货物、产品应满足国家、行业及 市的相关标准、规范。并符合生产、制造厂商出具的货物、产品出厂、安装、验收标准。
三、标的物风险转移
标的物风险自乙方将货物运至合同约定地点的交付地点交付甲方，甲方验收合格并签收后转移至甲方。
四、交付标的物或提取标的物的物单证的方式、时间、地点
1、交付方式：乙方应于本合同标的物加工制作前与甲方进行规格与数量的确认。乙方应于指定的交货期间，但不迟于本合同约定的时间（除非有书面通知）将货物运至甲方指定的交付地点，并将货物及其附属物一并交给甲方。
2、交付地点： 。
3、货物签收：乙方运输货物到现场后，双方对到场货物共同清点，以实际签收数量作为本合同的最终结算数量。
4、交货时间：乙方应按甲方要求日期向甲方交付本合同项下全部货物。
五、验收标准、方法、地点及期限
1、交付货物时，甲方按照乙方提供的送货清单对货物进行检验，如在交货检验过程中发现乙方提供的任何货物的品名、规格、型号、数量或生产厂家与本合同的约定有不符之处或任何货物的外观存在破损，甲方有权退回货物并向乙方提出索赔。
2、在本合同规定的质量保证期内，若发现乙方提供的任何货物与本合同规定不符、存在质量问题或缺陷，甲方应安排有关检验机构进行检验，并有权凭有关检验机构出具的检验证书向乙方提出索赔。如有关检验机构检验合格，则相关检验费用由甲方负担。若检验不合格，检验费用由乙方负担。
六、结算方式、时间及地点
1、货物运至甲方指定的交货地点验收合格后，乙方需持甲方签认的收货单到甲方材料部门办理挂账手续，货款达到 万元，或下月 日前，甲方向乙方支付实际到账货物价款部分的 %，剩余部分在货到 个月内结清。
2、付款应以汇兑（信汇或电汇）方式进行，甲方将货款汇至乙方指定账户： 。
3、付款地为甲方公司财务部门。
七、违约责任
1、乙方未按本合同的要求在交货期间内交货的，应自交货期届满之日起，每日按合同总价的 %向甲方支付违约金。逾期超过 日的，甲方有权解除合同，因此给甲方造成的损失由乙方赔偿。
2、乙方提供的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方立即给予更换或补齐，因此而发生的费用由乙方承担。乙方应在 日内更换或补齐完毕，且每日按合同总价款的 %向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。如乙方未能在上述规定期间内更换或补齐完毕的，视为乙方无法继续履行本合同，甲方有权解除合同。如因货物不符合质量标准或交货数量不符合合同约定而造成甲方的损失超过违约金的，乙方仍应当就违约金不足部分向甲方赔偿。
3、若乙方根据本合同的约定须向甲方支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，甲方有权在其应付合同价款中予以直接扣除。
4、甲方未按本合同的约定支付合同价款的，自构成逾期支付之日起，每日应按逾期未付的合同价款数额的 %向乙方支付违约金，乙方有权停止供应货物。
八、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份具有同等法律效力。
九、争议解决
甲乙双方因本合同发生争议，应当友好协商。协商不成，双方均有权向 方住所地人民法院提起诉讼。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
年 月 日
【建筑销售合同】相关文章：
建筑施工的合同12-16
建筑施工合同06-19
建筑借款合同07-13
建筑合同范本10-16
建筑施工工程合同01-05
建筑维修施工合同12-12
承包建筑施工合同12-07
单位建筑施工合同11-24
建筑装饰施工合同11-03